水利工程文明施工合同

水利工程文明施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同工程范围内的文明施工工作，包括但不限于：（1）施工现场的安全文明施工管理；（2）施工现场的环境保护；（3）施工现场的公共卫生；（4）施工现场的秩序维护；（5）其他与文明施工相关的工作。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，并确保施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。第三条合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方的进度款按工程进度的实际完成情况进行支付，具体支付方式如下：（1）工程进度达到30%时，支付合同价的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价的90%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%。3.3甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的正规发票。第四条施工期限4.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方批准。甲方有权根据工程实际情况决定是否同意延期。第五条质量与验收5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（2）工程安全设施应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（3）工程环境保护措施应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（4）工程公共卫生应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（5）工程现场管理应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价×0.5%×逾期天数。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。6.3甲方未按照约定时间支付进度款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：进度款×0.5%×逾期天数。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.水利工程项目施工图纸2.水利工程项目施工方案3.乙方资质证明文件4.工程进度报告5.工程验收报告6.正规发票7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.乙方未按照约定质量完成工程，认定标准为工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.甲方未按照约定时间支付进度款，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.发包方：指水利工程项目业主，负责委托施工业务的一方。2.承包方：指具有相应资质的水利工程施工单位，负责承担施工业务的一方。3.合同价：指双方约定的承包方完成合同范围内工作所应支付的金额。4.进度款：指甲方根据承包方完成工程进度的实际情况进行支付的款项。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定整改计划，并承担由此产生的费用。2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求进行整改，并承担由此产生的费用。3.甲方支付延误：甲方应按时支付进度款，如发生延误，应支付违约金。4.合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为水利工程项目业主，乙方为具有相应资质的水利工程施工单位。2.甲方委托乙方进行水利工程项目的文明施工