2024年工程建设项目施工合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程建设项目施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程项目1.4施工场地第二条合同范围及内容2.1工程规模2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1总施工期限4.2阶段性目标4.3延期及违约责任第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备安装6.3材料质量标准第七条施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更及解除的程序第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼11.3争议解决的时间限制第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的保密14.4合同的翻译14.5合同的修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同规定，具有工程项目建设主体资格，负责组织、实施和完成工程项目的法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指按照本合同规定，具有工程施工主体资格，负责承担工程项目施工任务，履行合同约定的义务，即乙方。1.3工程项目工程项目是指本合同约定的，由发包人负责投资建设，承包人负责施工的工程，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等内容。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的，用于工程施工的具体地点，包括施工所需的土地、建筑物、构筑物、设施和空间等。第二条合同范围及内容2.1工程规模工程规模是指本合同约定的，工程项目在设计、施工、验收等阶段的规模、标准和数量等要求，包括工程的主体工程、辅助工程、配套工程等。2.2施工内容施工内容是指本合同约定的，承包人应完成的施工任务，包括土建工程、安装工程、装饰工程、设备安装、调试、验收等。2.3工程量清单工程量清单是指本合同约定的，工程项目各项工程量及其价格的详细清单，作为计算合同总价和工程进度款的基础。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指本合同约定的，承包人完成工程项目施工任务后，应得的报酬，包括工程款、措施费、奖金等。3.2价格调整价格调整是指本合同约定的，在合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等因素，对合同总价进行调整的机制。3.3支付方式支付方式是指本合同约定的，发包人向承包人支付合同总价的方式，包括进度付款、验收付款、竣工付款等。第四条施工期限4.1总施工期限总施工期限是指本合同约定的，承包人完成工程项目施工任务的期限，自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2阶段性目标阶段性目标是指本合同约定的，承包人在合同执行过程中应达到的各个阶段的施工进度和质量要求。4.3延期及违约责任延期及违约责任是指本合同约定的，由于承包人原因导致施工进度延误或质量不符合约定，应承担的违约责任和赔偿责任。第五条工程质量5.1质量标准质量标准是指本合同约定的，工程项目施工质量的要求，包括国家和行业标准，以及发包人特殊要求的标准。5.2质量控制质量控制是指本合同约定的，承包人应采取的质量管理措施，包括质量计划、质量检查、质量评定、质量整改等。5.3质量争议的处理质量争议的处理是指本合同约定的，当发包人与承包人在工程质量方面发生争议时，应按照本合同约定的程序和方式进行处理。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应是指本合同约定的，发包人应向承包人提供工程所需的材料，包括主要材料、辅助材料、构配件等。6.2设备安装设备安装是指本合同约定的，承包人应完成的工程设备安装任务，包括设备的运输、安装、调试、验收等。6.3材料质量标准材料质量标准是指本合同约定的，发包人提供材料的质量要求，包括材料品种、规格、性能、试验方法等。第八条环境保护8.1环保要求环保要求是指本合同约定的，工程项目施工过程中应遵守的国家和地方环境保护法律、法规、标准和规范，以及发包人提出的环保要求。8.2环保措施环保措施是指本合同约定的，承包人应采取的环保措施，包括施工过程中的废弃物处理、噪音控制、粉尘控制、水质保护等。8.3环保责任环保责任是指本合同约定的，承包人应承担的环保责任，包括因施工活动导致的环境污染、生态破坏等问题的赔偿责任。第九条合同变更与解除9.1变更条件变更条件是指本合同约定的，合同执行过程中，由于不可抗力、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的条件和程序。9.2解除条件解除条件是指本合同约定的，合同执行过程中，由于不可抗力、双方协商等原因，需要解除合同的条件和程序。9.3变更及解除的程序变更及解除的程序是指本合同约定的，合同变更或解除的申请、审批、实施等程序和方式。第十条违约责任10.1发包人的违约责任发包人的违约责任是指本合同约定的，发包人未履行或未正确履行合同义务，应承担的违约责任和赔偿责任。10.2承包人的违约责任承包人的违约责任是指本合同约定的，承包人未履行或未正确履行合同义务，应承担的违约责任和赔偿责任。10.3违约赔偿违约赔偿是指本合同约定的，违约方应向守约方支付的赔偿金额，包括直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式是指本合同约定的，当发包人与承包人在合同执行过程中发生争议时，可以选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼是指本合同约定的，当争议解决方式选择仲裁或诉讼时，应遵循的程序和规则，包括仲裁委员会的选择、诉讼法院的选择等。11.3争议解决的时间限制争议解决的时间限制是指本合同约定的，从发生争议之日起，双方应按照本合同约定的时间限制内解决争议。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件合同生效条件是指本合同约定的，合同开始生效的条件，包括合同签字盖章、审批手续完成等。12.2合同终止条件合同终止条件是指本合同约定的，合同提前终止的条件，包括工程竣工验收合格、合同到期等。12.3合同解除条件合同解除条件是指本合同约定的，合同执行过程中，由于不可抗力、双方协商等原因，需要解除合同的条件。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单是指本合同约定的，合同附件的清单，包括设计文件、施工图纸、技术规范等。13.2附件的有效性附件的有效性是指本合同约定的，附件作为合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指本合同约定的，因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方不承担违约责任的情况。14.2法律适用法律适用是指本合同约定的，本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的保密合同的保密是指本合同约定的，双方在合同执行过程中应保守合同内容及双方商业秘密的义务。14.4合同的翻译合同的翻译是指本合同约定的，合同及附件的翻译版本，如双方需要翻译成其他语言，应由双方共同确定翻译文本。14.5合同的修订历史合同的修订历史是指本合同约定的，合同自签订之日起至生效之前的修订版本及其修订内容的记录。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义及责任15.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，与本合同有关联但并非合同当事人，参与或协助完成合同约定的部分或全部义务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任第三方介入时，需明确其责任范围和义务，第三方应按照甲乙方的要求，完成与其职责相关的任务。15.3第三方权利第三方根据本合同约定，有权按照约定的方式和条件，要求甲乙双方提供必要的协助和支持。15.4第三方义务第三方应遵守国家法律法规，按照甲乙双方的要求，保证工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序甲乙双方约定第三方的介入程序，包括选定第三方、签订第三方合同、提供必要的培训和指导等。16.2第三方介入条件第三方介入的条件包括，但不仅限于：第三方具备相应的资质和能力；第三方与甲乙双方达成一致；符合国家法律法规的要求等。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指，第三方因履行合同义务发生的损害赔偿责任，甲乙双方同意对其承担的最高赔偿限额。17.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据合同执行情况，双方协商进行调整，但需符合国家法律法规的规定。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的权利划分明确第三方与甲乙方的权利划分，包括合同履行、质量控制、进度管理等方面的权利和义务。18.2第三方与甲乙方的责任划分明确第三方与甲乙方的责任划分，包括工程质量、安全、环保等方面的责任和义务。19.第三方违约处理19.1第三方违约的情形明确第三方违约的情形，包括未按照合同约定履行义务、工程质量不符合要求等。19.2第三方违约的处理方式第三方违约的处理方式包括，但不仅限于：协商解决、赔偿损失、解除合同等。20.第三方退出及替代20.1第三方退出的条件明确第三方退出的条件，包括合同解除、违约行为、不可抗力等。20.2第三方替代的程序第三方替代的程序包括，但不仅限于：选择新的第三方、签订新的合同、提供必要的培训和指导等。21.第三方介入对合同其他条款的影响21.1第三方介入对合同价格的影响明确第三方介入对合同价格的影响，包括第三方费用、付款方式等。21.2第三方介入对合同工期的影响明确第三方介入对合同工期的影响，包括介入时间、完成时间等。21.3第三方介入对合同质量的影响明确第三方介入对合同质量的影响，包括质量标准、质量控制等。22.第三方介入的合同附件22.1第三方合同附件第三方合同附件包括，第三方与甲乙双方签订的合同、协议等文件。22.2第三方合同附件的有效性明确第三方合同附件的有效性，包括附件的签订、履行、解释等。23.第三方介入的保密及知识产权23.1第三方保密义务明确第三方的保密义务，包括保护甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。23.2第三方知识产权保护明确第三方对甲乙方提供的技术、设计等成果的知识产权保护责任。24.第三方介入的争议解决24.1第三方争议解决方式明确第三方争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。24.2第三方争议解决的时间限制明确第三方争议解决的时间限制，包括从发生争议之日起，双方应按照本合同约定的时间限制内解决争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：工程量清单附件七：施工组织设计附件八：安全施工方案附件九：环境保护措施方案附件十：合同价格明细表附件十一：付款凭证附件十二：工程验收报告附件十三：竣工图纸附件十四：质量保修书附件详细要求和说明：附件一：工程设计文件工程设计文件应包括工程设计说明书、设计图纸、设计计算书等，应符合国家及行业标准要求，并由甲乙双方共同审核确认。附件二：施工图纸施工图纸应包括施工总图、施工详图、施工节点图等，应明确施工过程中的各项细节，并由甲乙双方共同审核确认。附件三：技术规范技术规范应包括工程各项技术要求、施工工艺、质量标准等，应符合国家及行业标准要求，并由甲乙双方共同审核确认。附件四：材料供应清单材料供应清单应详细列明工程所需材料的名称、规格、数量、质量要求等，并由甲乙双方共同确认。附件五：设备供应清单设备供应清单应详细列明工程所需的设备名称、型号、数量、质量要求等，并由甲乙双方共同确认。附件六：工程量清单工程量清单应详细列明工程各项工程量的名称、数量、单位、工程单价等，并由甲乙双方共同确认。附件七：施工组织设计施工组织设计应包括工程施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，并由甲乙双方共同审核确认。附件八：安全施工方案安全施工方案应包括工程施工安全措施、安全防护设施、安全管理人员配置等，并由甲乙双方共同审核确认。附件九：环境保护措施方案环境保护措施方案应包括工程施工过程中的环保措施、环保设施、环保管理人员配置等，并由甲乙双方共同审核确认。附件十：合同价格明细表合同价格明细表应详细列明合同总价、各项费用明细、价格调整机制等，并由甲乙双方共同确认。附件十一：付款凭证付款凭证应包括付款申请、付款审批、付款确认等，由甲乙双方共同审核确认。附件十二：工程验收报告工程验收报告应包括工程验收合格证明、验收意见、验收签字等，由甲乙双方共同确认。附件十三：竣工图纸竣工图纸应包括竣工总图、竣工详图、竣工节点图等，由甲乙双方共同审核确认。附件十四：质量保修书质量保修书应包括工程