修房停工合同范例

修房停工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方因特殊原因要求甲方暂停施工事宜，经双方友好协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程合同总价：________________________

1.5工程开工日期：________________________

1.6工程竣工日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、停工期间责任承担

3.1甲方应保证乙方停工期间的合法权益，包括但不限于：

（1）乙方在停工期间应得的工程款；

（2）乙方在停工期间应得的利润；

（3）乙方在停工期间应得的违约金。

3.2乙方应保证在停工期间遵守国家法律法规，不得擅自改变工程用途。

四、停工期间费用处理

4.1甲方应按工程进度支付乙方停工期间的工程款。

4.2乙方在停工期间发生的各项费用，甲方应予以核实并支付。

五、恢复施工

5.1停工期限届满，乙方应立即恢复施工，甲方应予以配合。

5.2乙方恢复施工后，如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

六、违约责任

6.1如乙方擅自改变工程用途，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

6.2如甲方未按约定支付停工期间费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3附件：

（1）工程合同；

（2）工程图纸；

（3）工程预算；

（4）工程进度计划；

（5）其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）、乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方因特殊原因要求甲方暂停施工事宜，及丙方作为第三方介入提供保障，经三方友好协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程合同总价：________________________

1.5工程开工日期：________________________

1.6工程竣工日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、第三方丙方责任与权利

3.1丙方作为第三方，负责监督乙方停工期间的工程维护和设施保护，确保工程质量和安全。

3.2丙方有权要求乙方提供停工期间的工程维护和设施保护方案，并对此方案进行审核。

3.3丙方有权对乙方在停工期间的工程维护和设施保护工作进行定期检查，确保其符合合同要求。

3.4丙方有权要求乙方对停工期间的工程损失进行赔偿，如因乙方责任导致工程损坏，乙方应承担全部责任。

四、甲方权益与责任

4.1甲方有权要求乙方在停工期间提供详细的停工原因和恢复施工的时间表。

4.2甲方有权要求丙方对乙方在停工期间的工程维护和设施保护工作进行监督，确保甲方权益不受损害。

4.3甲方有权要求乙方在恢复施工前对工程进行必要的检查和修复，以确保工程质量和安全。

4.4甲方有权要求乙方在停工期间按合同约定支付工程款，甲方不得因乙方停工而延迟支付。

五、乙方责任与限制

5.1乙方在停工期间应确保工程现场的安全和整洁，防止发生安全事故。

5.2乙方不得在停工期间擅自改变工程用途，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

5.3乙方应按合同约定的时间表恢复施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。

5.4乙方在停工期间应保持与丙方的沟通，及时汇报工程维护和设施保护情况。

六、违约责任

6.1如乙方违反本合同约定，导致工程进度延误或工程质量受损，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

6.2如丙方未能履行监督职责，导致工程损失，丙方应承担相应责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

九、第三方介入的意义与目的

9.1第三方丙方的介入旨在确保乙方在停工期间的工程维护和设施保护工作得到有效执行，保障甲方权益。

9.2通过第三方监督，有助于提高工程质量和施工安全，降低工程风险。

十、甲方为主导的目的与意义

10.1甲方作为工程的主要投资方，有权确保工程质量和进度，维护自身合法权益。

10.2甲方通过主导停工合同，能够更好地控制工程进度和成本，确保工程按时按质完成。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）、乙方（以下简称“乙方”）及丁方（以下简称“丁方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方因特殊原因要求甲方暂停提供原材料供应事宜，及丁方作为第三方介入提供解决方案，经三方友好协商一致，达成如下协议：

一、原材料供应概况

1.1供应原材料名称：________________________

1.2供应原材料规格：________________________

1.3供应原材料总量：________________________

1.4供应合同总价：________________________

1.5供应开始日期：________________________

1.6供应结束日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、第三方丁方责任与权利

3.1丁方作为第三方，负责评估乙方停工原因的合理性，并提出解决方案。

3.2丁方有权要求乙方提供停工原因的详细说明和相关证据。

3.3丁方有权对乙方提出的解决方案进行审核，并给出专业意见。

3.4丁方有权要求乙方在停工期间对原材料进行妥善保管，防止损失。

四、乙方权益与责任

4.1乙方有权要求甲方在停工期间继续履行合同，提供原材料供应。

4.2乙方有权要求丁方对原材料供应中断期间可能造成的损失进行评估和赔偿。

4.3乙方有权要求甲方在恢复供应前对原材料供应情况进行确认，确保供应的连续性。

4.4乙方应确保在停工期间原材料的使用符合合同约定，不得擅自改变原材料用途。

五、甲方责任与限制

5.1甲方应按照合同约定，在停工期间继续履行原材料供应义务。

5.2甲方不得因乙方停工而减少原材料供应量或提高供应价格。

5.3甲方在停工期间应保持与丁方的沟通，及时了解乙方的需求和解决方案。

5.4甲方应遵守丁方的评估和解决方案，确保乙方权益不受损害。

六、违约责任

6.1如甲方违反本合同约定，导致乙方无法获得原材料供应，甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。

6.2如丁方未能履行评估和解决方案的职责，导致乙方利益受损，丁方应承担相应责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向供应地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份。

九、乙方为主导的目的与意义

9.1乙方作为原材料的主要使