2024年城市供水管道建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水管道建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同条款2.1合同的订立2.2合同的生效2.3合同的履行2.4合同的变更2.5合同的解除2.6违约责任第三条工程范围与施工内容3.1工程范围3.2施工内容3.3施工方法第四条工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量保证第五条工程进度与工期5.1施工计划5.2工期延误5.3提前完工第六条合同价格与支付6.1合同价格6.2支付方式6.3进度付款6.4竣工付款6.5支付凭证第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备检验第八条施工安全与环保8.1施工安全8.2环境保护8.3安全事故处理第九条知识产权保护9.1知识产权9.2保密义务9.3侵权责任第十条合同争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效11.2合同变更11.3合同解除第十二条违约责任12.1发包方的违约责任12.2承包方的违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任第十四条其他条款14.1保密条款14.2广告宣传14.3信息反馈14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的补充14.7合同的修订14.8合同的终止14.9附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同规定，承担供水管道建设工程项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包方承包方是指根据本合同规定，承担供水管道建设工程的设计、施工等任务的法人或其他组织。1.3工程工程是指根据本合同规定，承包方承担的供水管道建设工程项目，包括工程设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作。1.4施工期施工期是指合同约定的工程开工日期至工程竣工交付日期之间的期限。第二条合同条款2.1合同的订立本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。2.2合同的生效本合同自合同生效之日起，双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。2.3合同的履行双方应按照合同约定，全面履行各自的权利和义务，确保工程质量和进度。2.4合同的变更合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。2.5合同的解除合同的解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。2.6违约责任违反合同约定的一方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第三条工程范围与施工内容3.1工程范围本工程范围包括：供水管道的设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作。3.2施工内容本施工内容包括：供水管道的铺设、连接、检查、维修、清理等各项工作。3.3施工方法承包方应按照合同约定的技术规范、标准和要求，采用合理的施工方法进行施工。第四条工程质量标准4.1质量要求供水管道工程应符合国家及行业相关标准、规范的要求，保证工程质量。4.2质量检验供水管道工程完成后，承包方应按照合同约定的质量标准进行自检，并向发包方提交工程验收申请。4.3质量保证承包方应对供水管道工程的质量和安全性承担相应的保修责任。第五条工程进度与工期5.1施工计划承包方应根据工程特点和施工条件，制定合理的施工计划，并提交发包方审批。5.2工期延误因承包方原因导致工程延期，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金。5.3提前完工提前完工不得影响工程质量和使用功能，且需经发包方同意。第六条合同价格与支付6.1合同价格本合同的合同价格是指双方约定的工程总价款，包括工程设计、施工、设备供应等费用。6.2支付方式本合同的支付方式分为进度付款和竣工付款两部分。6.3进度付款进度付款根据工程实际完成情况，按照合同约定的比例和时间进行支付。6.4竣工付款工程竣工并经验收合格后，发包方应在规定时间内支付竣工付款。6.5支付凭证支付款项时，双方应提供相应的支付凭证，以证明付款的合法性和有效性。第八条材料与设备供应8.1材料供应发包方负责供应本工程所需的一切材料，包括但不限于管道、阀门、泵站等设备及施工所需的材料。8.2设备供应发包方负责供应本工程所需的设备，包括但不限于泵站、阀门、控制系统等。8.3材料与设备检验发包方应确保供应的材料和设备符合国家及行业相关标准、规范的要求，并负责对供应的材料和设备进行检验。第九条知识产权保护9.1知识产权双方应尊重并保护对方在合同执行过程中所形成的知识产权。9.2保密义务双方应对合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。9.3侵权责任如一方侵权对方的知识产权，应承担相应的法律责任。第十条合同争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决如协商不成，双方可同意向工程所在地的调解机构申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同变更合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同解除合同的解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十二条违约责任12.1发包方的违约责任发包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。12.2承包方的违约责任承包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致的合同履行障碍，不视为违约。13.3不可抗力责任如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。14.2广告宣传未经对方书面同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。14.3信息反馈双方应定期相互提供工程进度、质量等方面的信息。14.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决如发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。14.6合同的补充本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.7合同的修订本合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式确认。14.8合同的终止本合同在工程竣工验收合格后终止。14.9附件本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第二部分：第三方介入后的修正8.4第三方介入8.4.1定义第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。8.4.2第三方介入的情形发包方或承包方委托的监理、检测、审计等中介机构；工程所在地的政府相关部门、监管机构；材料和设备的供应商、制造商；工程保险的保险公司；合同约定的仲裁机构或人民法院。8.4.3第三方介入的义务第三方应按照法律法规、合同约定和行业规范，履行其职责，并对其提供的服务或产品的质量负责。8.4.4第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。9.5第三方争议解决如第三方与甲乙方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权依法向第三方所在地的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。10.5第三方合同的变更与解除如第三方与甲乙方协商一致，可变更或解除与第三方的合同。变更或解除合同应采取书面形式，并由甲乙双方签字盖章确认。10.6第三方违约责任第三方如违反其与甲乙方的合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。11.5第三方权益的保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。12.5第三方义务的履行第三方应按照合同约定和法律法规，全面履行其义务，并保证其提供的服务或产品的质量。13.5第三方不可抗力第三方如因不可抗力事件导致无法履行合同义务，应立即通知甲乙双方，并提供相关证明文件。14.10第三方保密条款第三方应对在合同执行过程中获得的甲乙双方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。14.11第三方广告宣传未经甲乙双方书面同意，第三方不得以甲乙双方名义进行广告宣传。14.12第三方信息反馈第三方应定期向甲乙双方提供工程进度、质量等方面的信息。14.13第三方法律适用本合同及第三方合同适用的法律、法规、规章和行业标准应符合中华人民共和国法律。14.14第三方争议解决如发生第三方与甲乙方的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权依法向第三方所在地的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。14.15第三方合同的补充、修订和终止第三方合同的补充、修订和终止应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。附件：第三方合同及相关文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件设计说明书施工图纸技术规范设计变更通知附件二：施工计划施工组织设计施工进度计划施工安全措施施工质量保证措施附件三：材料和设备供应合同材料供应合同设备供应合同材料和设备检验单附件四：施工合同施工合同协议书施工合同条款施工合同技术条款附件五：工程保修合同工程保修合同协议书工程保修合同条款附件六：付款凭证进度付款凭证竣工付款凭证附件七：工程验收报告工程验收申请表工程验收合格证书附件八：仲裁协议仲裁协议书仲裁条款附件九：法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法附件十：其他合同文件合同补充协议合同修订记录说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务；2.延迟履行合同义务；3.违反合同的技术规范、标准；4.未按照设计图纸、施工组织设计施工；5.提供的材料和设备不符合质量要求；6.未按照合同约定支付款项；7.违反合同保密义务；8.擅自变更或解除合同。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任；2.违约金计算方式：按合同金额的一定比例计算；3.赔偿损失的计算：根据违约行为导致的实际损失金额计算；4.违约行为导致的工程延期，应按合同约定的违约金计算方式向守约方支付违约金。示例说明：如果承包方未按照合同约定提供材料，导致工程延期，承包方应按照合同约定的违约金计算方式向发包方支付违约金，并赔偿因延期导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成供水管道建设工程项目，明确双方权利义务的协议。2.发包方：指根据本合同规定，承担供水管道建设工程项目的业主或其合法授权的代表。3.