2024年平房区城乡一体化发展建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年平房区城乡一体化发展建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条工程质量标准3.1质量要求3.2验收标准3.3质量保证期第四条工程进度安排4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五条施工材料及设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料质量要求第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全验收标准第七条工程款项及支付7.1付款方式7.2付款进度7.3工程变更款7.4违约金第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力事件的后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露的后果第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1附加条款14.2附件清单14.3修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：平房区人民政府，代表：甲方代表1.2乙方名称：施工单位，代表：乙方代表1.3丙方名称：监理单位，代表：丙方代表1.4术语定义：1.4.1甲方：指平房区人民政府及其授权的代表。1.4.2乙方：指承担本工程施工的施工单位。1.4.3丙方：指负责工程监理的监理单位。1.4.4工程：指平房区城乡一体化发展建筑工程。1.4.5施工期限：指合同约定的工程完工日期。1.4.6质量保证期：指工程交付后一定期限内，乙方对工程质量承担保证责任的期限。第二条工程概况2.1工程名称：平房区城乡一体化发展建筑工程2.2工程地点：平房区指定地点2.3工程规模：根据附件一《工程概况》所述的工程规模和内容2.4工程预算：根据附件二《工程预算》所述的工程预算金额第三条工程质量标准3.1质量要求：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2验收标准：工程验收应依照国家及行业相关验收标准和规范进行。3.3质量保证期：自工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保证责任，保证期为两年。第四条工程进度安排4.1施工期限：工程应按照合同约定的时间完成，具体施工期限见附件三《施工进度计划》。4.2施工进度计划：乙方应按照附件三《施工进度计划》的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完工。4.3延期违约责任：乙方如未能按照约定的施工进度完成工程，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式见附件四《违约金计算方式》。第五条施工材料及设备5.1材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合工程要求。5.2设备供应：乙方负责提供施工所需设备，并保证设备安全可靠。5.3材料质量要求：乙方提供的施工材料应符合国家及行业相关标准和规范要求。第六条施工安全6.1安全措施：乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。6.2安全事故处理：一旦发生安全事故，乙方应立即采取措施予以处理，并及时报告甲方和丙方。6.3安全验收标准：工程安全验收应符合国家及行业相关安全标准和规范要求。第七条工程款项及支付7.1付款方式：工程款项的支付将采用分期付款的方式进行。7.2付款进度：付款进度将按照工程进度的实际情况进行，具体付款进度见附件五《付款进度计划》。7.3工程变更款：如工程发生变更，变更款项将根据实际情况进行调整，具体计算方式见附件六《工程变更款计算方式》。7.4违约金：如乙方未能按照合同约定完成工程，将按照附件四《违约金计算方式》计算违约金，支付给甲方。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：合同履行过程中，如因特殊情况或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。8.2解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，使合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。8.3变更解除的程序：合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方如未能按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件七《违约金计算方式》。9.2乙方违约责任：乙方如未能按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件七《违约金计算方式》。9.3丙方违约责任：丙方如未能按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件七《违约金计算方式》。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。10.3诉讼地点及法院：如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的定义：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理：发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3不可抗力事件的后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，根据实际情况部分或全部免除责任。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的对对方具有商业价值的保密信息。12.2保密期限：保密信息自披露之日起，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约泄露的后果：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕。13.3合同解除条件：如发生不可抗力或其他特殊情况，使合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。第十四条其他条款14.1附加条款：本合同未尽事宜，双方可以签订附加条款予以补充。14.2附件清单：本合同的附件清单见附件八《附件清单》。14.3修改和补充：本合同如有修改或补充，应由双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义：本合同所述第三方指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同履行有关联的其他主体。1.2第三方范围：第三方包括但不限于中介机构、咨询单位、检测机构、金融服务机构等。第二条第三方介入程序2.1第三方介入请求：如需第三方介入，甲方、乙方或丙方应向其他方提交书面介入请求。2.2第三方介入同意：其他方应在接到介入请求后十个工作日内予以书面同意或拒绝。2.3第三方介入通知书：同意第三方介入的，应向第三方发出书面介入通知书。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：第三方根据本合同约定，享有提供专业服务、获得合同约定的报酬等权利。3.2第三方义务：第三方应按照本合同约定及相关法律法规，履行其合同义务，确保服务质量和合规性。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限制：第三方对甲方、乙方和丙方造成的损失，承担有限责任。4.2第三方责任限额计算：第三方责任限额根据第三方提供的服务类型和合同约定确定。4.3第三方责任限额调整：如第三方提供的服务类型或范围发生变更，责任限额可根据实际情况进行调整。第五条第三方与甲方、乙方、丙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方进行合同履行，甲方不直接介入第三方的工作过程。5.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求和指示进行工作，乙方负责对第三方的工作进行监督和管理。5.3第三方与丙方关系：第三方应接受丙方的监理，丙方负责对第三方的工作进行质量监督和进度控制。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入变更：如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方、乙方和丙方协商一致后，可以变更第三方。6.2第三方介入解除：如第三方严重违反合同约定，甲方、乙方和丙方协商一致后，可以解除第三方合同。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决方式：如第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。7.3第三方诉讼地点及法院：如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第八条第三方介入后的合同修改与补充8.1第三方介入修改：如本合同因第三方介入需要进行修改，甲方、乙方和丙方应签订书面修改协议。8.2第三方介入补充：如本合同因第三方介入需要进行补充，甲方、乙方和丙方应签订书面补充协议。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方保密内容：第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方、乙方和丙方的商业秘密和保密信息予以保密。9.2第三方保密期限：第三方保密义务自合同履行完毕之日起终止。9.3第三方违约泄露后果：如第三方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方和丙方因此遭受的损失。第十条第三方介入的生效、终止与解除10.1第三方介入生效条件：本合同第三方介入条款自双方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入终止条件：合同履行完毕，第三方权利义务全部履行完毕。10.3第三方介入解除条件：如发生不可抗力或其他特殊情况，使第三方无法继续履行合同义务，甲方、乙方和丙方可以协商解除第三方合同。第十一条第三方介入的附加条款11.1附加条款签订：如本合同第三方介入需要附加条款，甲方、乙方和丙方应签订书面附加条款。11.2附加条款生效：附加条款自双方签字盖章之日起与本合同具有同等法律效力。第十二条第三方介入的修改和补充12.1修改和补充签订：如本合同第三方介入需要进行修改和补充，甲方、乙方和丙方应签订书面修改和补充协议。12.2修改和补充生效：修改和补充协议自双方签字盖章之日起与本合同具有同等法律效力。第十三条第三方介入的违约责任13.1第三方违约责任：第三方如未能按照合同约定履行第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概况详细描述工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、预算等。附件二：工程预算详细列出工程的所有预算项目，包括材料、设备、人工等费用。附件三：施工进度计划详细描述工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间及具体施工内容。附件四：付款进度计划详细列出工程款项的支付进度，包括各阶段的付款时间、付款金额及付款条件。附件五：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件六：工程变更款计算方式详细说明工程变更款的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件七：争议解决方式详细描述争议解决的途径和方法，包括仲裁地点、仲裁机构、诉讼地点、法院等。附件八：附件清单详细列出本合同的所有附件，并注明各附件的生效条件、终止条件、解除条件等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未能按照合同约定履行其义务。2.乙方未能按照合同约定履行其义务。3.丙方未能按照合同约定履行其义务。4.第三方未能按照合同约定履行其义务。责任认定：1.违约行为的责任认定：违约方应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件五《违约金计算方式》。2.违约导致的损失赔偿：违约方应赔偿因其违约行为给其他方造成的实际损失。3.违约解除