2024年度典型建筑工程协议条款汇编

2024年度典型建筑工程协议条款汇编版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程投资估算2.合同主体2.1发包人2.2承包人2.3设计单位2.4监理单位3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.合同价格4.1合同总价4.2工程款支付4.3价格调整4.4工程变更5.工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程交付时间5.3工程延期6.质量与标准6.1工程质量6.2工程标准6.3质量检验7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备质量8.施工安全与环保8.1施工安全8.2环保要求9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3设计单位违约9.4监理单位违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性13.其他条款13.1保密条款13.2法律适用13.3不可抗力13.4合同的复印与传真14.签字盖章14.1发包人签字盖章14.2承包人签字盖章14.3设计单位签字盖章14.4监理单位签字盖章第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程性质：住宅、商业、办公楼等。1.5工程投资估算：工程的总投资额，以人民币元为单位。第二条合同主体2.1发包人：指合同约定的有权发包的单位和个人。2.2承包人：指合同约定的有权承包的单位和个人。2.3设计单位：指合同约定的负责工程设计的单位和个人。2.4监理单位：指合同约定的负责工程监理的单位和个人。第三条工程范围与内容3.1工程范围：本合同约定的工程范围，包括工程的设计、施工、设备供应等。3.2工程内容：本合同约定的工程内容，包括土建、安装、装修等。第四条合同价格4.1合同总价：双方约定的工程总价，以人民币元为单位。4.2工程款支付：双方约定的工程款支付方式和时间。4.3价格调整：双方约定的价格调整方式和条件。4.4工程变更：双方约定的工程变更方式和条件。第五条工程进度与交付5.1工程进度计划：双方约定的工程进度计划，包括各阶段的完成时间。5.2工程交付时间：双方约定的工程交付时间。5.3工程延期：双方约定的工程延期的条件和责任。第六条质量与标准6.1工程质量：双方约定的工程质量标准，包括质量验收标准。6.2工程标准：双方约定的工程标准，包括设计、施工、材料等标准。6.3质量检验：双方约定的质量检验方式和时间。第八条材料与设备8.1材料供应：发包人应按照合同约定供应材料，并保证材料质量。承包人应按照合同约定的时间和地点接收材料。8.2设备供应：发包人应按照合同约定供应设备，并保证设备质量。承包人应按照合同约定的时间和地点接收设备。8.3材料设备质量：发包人供应的材料和设备应符合国家相关标准和质量要求。如发包人提供的材料和设备不符合标准和要求，承包人有权拒绝接收，并要求发包人更换或修复。第九条施工安全与环保9.1施工安全：承包人应按照安全生产法律法规和相关标准进行施工，确保施工安全。承包人应制定并执行施工现场安全防护措施，防止安全事故的发生。9.2环保要求：承包人应按照环保法律法规和相关标准进行施工，确保施工环境保护。承包人应制定并执行施工现场环境保护措施，防止环境污染的发生。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.2承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。10.3设计单位违约：设计单位未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。10.4监理单位违约：监理单位未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。第十一条争议解决11.2争议解决机构：双方选择仲裁的，应提交合同约定的仲裁委员会；双方选择诉讼的，应提交合同约定的法院。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同履行过程中，双方可以通过协商变更合同。任何合同变更均应以书面形式作出，并由双方签字盖章确认。12.3合同终止：合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现，合同即终止。合同终止后，双方应当按照合同约定处理合同终止后的相关事项。第十三条合同的附件13.1附件清单：本合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等。附件的有效性以合同为准。13.2附件的有效性：附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者合同履行困难的，双方应协商解决。14.4合同的复印与传真：双方同意，合同的正本和副本具有同等法律效力。任何一方均可按照对方的要求，提供合同的正本或副本。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术说明书附件三：工程量清单附件四：材料设备供应清单附件五：施工进度计划附件六：质量验收标准附件七：安全防护措施方案附件八：环境保护措施方案附件九：合同变更协议附件十：违约金计算公式附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸应包括建筑设计图纸、结构施工图纸、安装施工图纸等，并应符合国家相关标准和规范。附件二：技术说明书应详细描述工程的技术要求、施工工艺、材料要求等，并应符合国家相关标准和规范。附件三：工程量清单应详细列出工程的所有分部分项工程量和价格，并应符合国家相关标准和规范。附件四：材料设备供应清单应详细列出发包人供应的材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。附件五：施工进度计划应详细列出工程的各阶段施工时间和进度安排，并应符合合同约定的工程进度要求。附件六：质量验收标准应详细列出工程质量验收的要求和标准，并应符合国家相关标准和规范。附件七：安全防护措施方案应详细列出施工安全防护措施和要求，并应符合国家相关法律法规和标准。附件八：环境保护措施方案应详细列出施工环境保护措施和要求，并应符合国家相关法律法规和标准。附件九：合同变更协议应详细列出合同变更的内容、范围、时间和责任等。附件十：违约金计算公式应详细列出违约金的计算方式和计算公式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照合同约定支付工程款。2.发包人未按照合同约定提供施工场地。3.发包人未按照合同约定供应材料和设备。4.承包人未按照合同约定完成工程。5.承包人未按照合同约定保证工程质量。6.承包人未按照合同约定按时交付工程。7.设计单位未按照合同约定提供设计服务。8.监理单位未按照合同约定进行监理。违约的责任认定：1.发包人未按照合同约定支付工程款的，应支付违约金，并承担延迟支付造成的损失。2.发包人未按照合同约定提供施工场地的，应支付违约金，并承担延迟提供造成的损失。3.发包人未按照合同约定供应材料和设备的，应支付违约金，并承担延迟供应造成的损失。4.承包人未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，并承担延迟完成造成的损失。5.承包人未按照合同约定保证工程质量的，应支付违约金，并承担质量问题造成的损失。6.承包人未按照合同约定按时交付工程的，应支付违约金，并承担延迟交付造成的损失。7.设计单位未按照合同约定提供设计服务的，应支付违约金，并承担延迟提供造成的损失。8.监理单位未按照合同约定进行监理的，应支付违约金，并承担监理不力造成的损失。示例说明：如果发包人未按照合同约定支付工程款，那么承包人可以依据合同约定的违约金计算公式，计算出应支付的违约金金额，并可以向发包人追讨。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人和承包人之间，以及设计单位和监理单位之间，就工程的建设、设计、监理等方面达成的明确双方权利义务关系的协议。2.违约金：违约金是指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定的计算方式和计算公式向对方支付的金钱。3.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.设计单位：设计单位是指负责工程设计的单位和个人。5.监理单位：监理单位是指负责工程监理