2024施工协议附加条款详细草案

2024版施工协议附加条款详细草案版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同相关术语1.2合同的生效与终止2.工程范围与内容2.1工程概述2.2工程量与工程进度3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表4.施工期限与延期4.1施工期限4.2延期条款5.施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准6.变更与调整6.1变更程序6.2价格调整7.合同的履行与监督7.1合同履行责任7.2工程监督与检查8.违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任与赔偿计算9.不可抗力9.1不可抗力事件的认定9.2不可抗力事件的应对与处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁与诉讼11.合同的转让与分包11.1合同转让的条件11.2分包工程的限制与要求12.保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密责任的履行13.合同的解除13.1合同解除的条件13.2解除合同后的处理事项14.其他条款14.1法律适用14.2合同的效力与修改第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同相关术语（2）甲方：指合同中委托施工的一方，负责工程项目的投资、组织、管理和监督。（3）乙方：指合同中承担施工任务的一方，负责按照甲方的要求完成工程项目的施工、设备供应、技术服务等。（4）工程：指本合同约定的施工项目，包括土建、安装、装修、设备供应、技术服务等。（5）合同金额：指本合同约定的工程总价款，包括工程成本、利润、税费等。1.2合同的生效与终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。（2）除非合同双方达成书面一致意见，否则合同不得提前终止。（3）合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第二条工程范围与内容2.1工程概述（1）工程名称：____。（2）工程地点：____。（3）工程规模：____。（4）工程性质：____。2.2工程量与工程进度（1）工程量：本合同约定的工程量详见附件一《工程量清单》。（2）工程进度：按照附件二《工程进度计划》执行。第三条合同价格与支付3.1合同总价（1）本合同约定的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。（2）合同总价不包括甲乙双方另行约定的费用，如变更、调整、索赔等。3.2支付方式与支付时间表（1）支付方式：本合同约定的支付方式为____。（2）支付时间表：详见附件三《支付时间表》。第四条施工期限与延期4.1施工期限（1）本合同约定的施工期限为____天。（2）施工期限自乙方进场之日起计算。4.2延期条款（1）如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额。（2）如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并根据实际情况支付乙方相应的工程费用。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求（1）乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。（2）乙方应严格按照设计文件、施工图纸和工程技术规范进行施工。5.2质量验收标准（1）工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。（2）初步验收应在工程进度达到70%时进行，最终验收应在工程竣工后进行。（3）验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。第六条变更与调整6.1变更程序（1）如甲方要求对合同范围内的工程进行变更，应向乙方发出书面变更通知。（2）乙方收到变更通知后，应按照甲方的要求进行变更施工。6.2价格调整（1）如变更施工导致合同金额发生变化，双方应按照附件四《价格调整公式》进行价格调整。（2）变更施工的费用支付按照第三条支付时间表执行。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。（2）乙方未按照合同约定质量标准完成工程，视为违约。（3）甲方未按照合同约定时间支付工程款项，视为违约。（4）甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。8.2违约责任与赔偿计算（1）如乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约天数×日违约金金额。（2）如甲方违约，甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约金比例。（3）违约金不足以弥补对方损失的，违约方应承担相应赔偿责任。第九条不可抗力9.1不可抗力事件的认定（1）不可抗力事件是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。（2）不可抗力事件包括但不限于：洪水、地震、战争、罢工、政府政策变动等。9.2不可抗力事件的应对与处理（1）如发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。（2）甲方应在收到乙方通知后的____天内，确认不可抗力事件的性质及影响。（3）如不可抗力事件导致工程延期，乙方应按照甲方要求采取措施减少损失。（4）不可抗力事件导致工程延期或增加费用的，双方应按照实际情况协商解决。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）本合同争议的解决方式为协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼（1）诉讼时效为____个月，自乙方知道或应当知道自己的权益受到侵害之日起计算。（2）仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行合同义务。第十一条合同的转让与分包11.1合同转让的条件（1）如甲方要求转让合同权利义务，应书面通知乙方。（2）乙方同意转让的，合同转让应办理相关手续，并报送有关部门备案。11.2分包工程的限制与要求（1）乙方不得将合同工程的全部或主体部分分包给第三方。（2）乙方确需分包非主体部分，应事先书面征求甲方意见，并承担分包工程的责任。第十二条保密条款12.1保密信息的定义与范围（1）保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的技术秘密、商业秘密等。（2）保密信息包括但不限于：设计文件、施工图纸、技术资料、商业计划等。12.2保密责任的履行（1）乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。（2）甲方应对乙方提供的保密信息予以保密，未经乙方同意不得向第三方泄露。第十三条合同的解除13.1合同解除的条件（1）如甲方要求解除合同，应书面通知乙方。（2）如乙方不能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同。13.2解除合同后的处理事项（1）合同解除后，乙方应停止施工，并按照甲方的要求完成工程收尾工作。（2）合同解除后，乙方应向甲方支付违约金，并承担相应赔偿责任。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用____国法律。14.2合同的效力与修改（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。（2）本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出合同约定的工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。附件二：《工程进度计划》详细列出工程项目的施工进度计划，包括各阶段的施工时间、工程量、施工内容等。附件三：《支付时间表》详细列出合同价款的支付时间表，包括各阶段的支付时间、支付金额、支付条件等。附件四：《价格调整公式》详细列出价格调整的计算公式，包括价格调整的因素、调整比例、计算方法等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。示例：合同约定乙方应在2024年6月30日前完成工程，若乙方未能在此日期前完成，则视为违约。2.乙方未按照合同约定质量标准完成工程，视为违约。示例：合同约定乙方应按照国家标准进行施工，若乙方施工质量不符合国家标准，则视为违约。3.甲方未按照合同约定时间支付工程款项，视为违约。示例：合同约定甲方应在乙方完成工程进度达到70%后支付相应款项，若甲方未能按时支付，则视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。示例：合同约定甲方应提供合格的施工场地和施工条件，若甲方未能提供，导致乙方无法正常施工，则视为违约。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力事件：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。示例：地震、洪水等自然灾害导致工程无法正常进行，属于不可抗力事件。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。示例：乙方未按照合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。3.仲裁：指合同双方通过第三方仲裁机构解决争议的方式。示例：如双方在合同履行过程中发生争议，可同意通过仲裁机构进行仲裁解决。4.诉讼：指合同双方通过法院解决争议的方式。示例：如双方在合同履行过程中发生争议，任何一方均有权向法院提起诉讼。5.保密信息：指合同双方在