2024年城市供水系统建设合同标的及服务内容详细描述

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水系统建设合同标的及服务内容详细描述本合同目录一览1.合同标的1.1工程概述1.1.1工程地点1.1.2工程规模1.1.3工程目标1.2供水系统建设内容1.2.1水源地建设1.2.2输水管道铺设1.2.3净水厂建设1.2.4配水管网建设1.2.5用户连接设施1.3技术规格与标准1.3.1供水水质标准1.3.2供水压力标准1.3.3系统可靠性标准1.4合同价格与支付条款1.4.1合同总价1.4.2支付方式1.4.3支付时间表1.5工程进度与时间表1.5.1关键节点1.5.2工程进度报告1.6质量保证与保修1.6.1质量控制措施1.6.2保修期限1.6.3保修服务内容2.服务内容2.1设计服务2.1.1设计要求2.1.2设计成果交付2.1.3设计变更管理2.2施工服务2.2.1施工队伍资质2.2.2施工安全措施2.2.3施工质量控制2.3技术支持与培训2.3.1技术支持服务2.3.2操作人员培训2.3.3培训材料提供2.4运行维护服务2.4.1运营管理2.4.2维护保养2.4.3故障排除与修复2.5项目管理服务2.5.1项目管理组织2.5.2项目协调与沟通2.5.3风险管理与应急预案3.合同执行与监督3.1合同履行监督3.1.1监督机构与职责3.1.2监督方式与频率3.1.3监督结果处理3.2合同变更管理3.2.1变更条件3.2.2变更程序3.2.3变更费用处理3.3争议解决3.3.1争议解决方式3.3.2争议解决机构3.3.3争议解决程序4.违约责任与赔偿4.1违约行为4.1.1违约责任认定4.1.2违约责任免除4.2赔偿责任4.2.1赔偿条件4.2.2赔偿计算方式4.2.3赔偿限额5.合同解除与终止5.1解除条件5.1.1合同解除权5.1.2解除程序5.1.3解除后的处理5.2终止条件5.2.1合同终止权5.2.2终止程序5.2.3终止后的处理6.一般条款6.1适用法律6.2争议解决6.3合同的生效、变更与终止6.4保密条款6.5不可抗力6.6通知与送达6.7合同附件7.签署与日期7.1签署人7.2签署地点与日期第一部分：合同如下：1.合同标的1.1工程概述1.1.1工程地点：位于城市的区域。1.1.2工程规模：建设内容包括公里的输水管道、座净水厂和公里的配水管网。1.1.3工程目标：确保供水系统在2024年底前达到设计供水能力，并满足水质、水压和可靠性标准。1.2供水系统建设内容1.2.1水源地建设：包括平方公里的水源地保护、水源井建设及配套设施。1.2.2输水管道铺设：铺设公里的DN毫米输水管道，采用材质。1.2.3净水厂建设：建设一座日处理能力为万立方米的净水厂，包括处理单元。1.2.4配水管网建设：建设公里的配水管网，管径范围为DN毫米至DN毫米。1.2.5用户连接设施：包括个DN毫米至DN毫米的用户的连接阀门和计量表。1.3技术规格与标准1.3.1供水水质标准：按照国家标准GB57492006《生活饮用水卫生标准》执行。1.3.3系统可靠性标准：系统正常运行率不低于%，故障修复时间不超过小时。1.4合同价格与支付条款1.4.1合同总价：合同总价为人民币亿元，包含所有工程内容、材料费用、施工费用、管理费用等。1.4.2支付方式：合同支付采用进度付款和最终验收付款两种方式。1.4.3支付时间表：进度付款按照工程进度的%分阶段支付，最终验收付款在工程验收合格后支付。1.5工程进度与时间表1.5.1关键节点：工程关键节点包括水源地建设完成、输水管道铺设完成、净水厂建设完成和配水管网建设完成。1.5.2工程进度报告：承包人应每月向发包人提交工程进度报告，报告应包括工程完成情况、进度偏差及采取的措施。1.6质量保证与保修1.6.1质量控制措施：承包人应按照国家和行业的标准进行施工，确保工程质量。1.6.2保修期限：工程保修期限为年，自工程验收合格之日起计算。1.6.3保修服务内容：承包人应负责工程的保修工作，包括维修、更换损坏的部件等。2.服务内容2.1设计服务2.1.1设计要求：承包人应根据发包人的要求完成工程设计，设计文件应满足施工和运行要求。2.1.2设计成果交付：设计成果包括施工图纸、设计说明书、技术规范等，应在合同约定的时间内交付。2.1.3设计变更管理：设计变更应按照合同约定的程序进行，变更费用按照实际情况计算。2.2施工服务2.2.1施工队伍资质：承包人的施工队伍应具备相应的资质，施工人员应具备相应的资格证书。2.2.2施工安全措施：承包人应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全。2.2.3施工质量控制：承包人应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。2.3技术支持与培训2.3.1技术支持服务：承包人应提供工程运行后的技术支持服务，包括水质监测、设备维护等。2.3.2操作人员培训：承包人应负责操作人员的培训工作，确保操作人员能够熟练掌握设备的操作技术。2.3.3培训材料提供：承包人应提供培训所需的教材、演示设备等。2.4运行维护服务2.4.1运营管理：承包人应负责工程运行的管理工作，确保供水系统的正常运行。2.4.2维护保养：承包人应定期对工程进行维护保养，确保设备的正常运行。2.4.3故障排除与修复：承包人应在接到故障报告后小时内派员现场排除故障，确保供水系统的正常运行。2.5项目管理服务2.5.1项目管理组织：承包人应设立专门的项目管理组织，负责8.合同执行与监督8.1合同履行监督8.1.1监督机构与职责：发包人应设立专门的项目管理办公室，负责对承包人的合同履行情况进行监督。8.1.2监督方式与频率：发包人通过定期检查、现场巡查、工程进度报告等方式对工程进行监督。8.1.3监督结果处理：发包人应按照合同约定的程序对监督结果进行处理，确保工程按期、按质完成。8.2合同变更管理8.2.1变更条件：合同变更应在发包人和承包人协商一致后进行。8.2.2变更程序：变更申请应提交给发包人，经发包人批准后方可进行变更。8.2.3变更费用处理：变更费用按照实际情况计算，并在支付时间表中相应调整。8.3争议解决8.3.1争议解决方式：合同争议通过协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。8.3.2争议解决机构：争议提交仲裁委员会或人民法院解决。8.3.3争议解决程序：按照仲裁规则或诉讼程序进行争议解决。9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.1.1违约责任认定：违约行为应根据合同约定和法律法规进行认定。9.1.2违约责任免除：不可抗力因素导致的违约行为可以免除责任。9.2赔偿责任9.2.1赔偿条件：违约行为导致损失的，赔偿条件成立。9.2.2赔偿计算方式：赔偿金额根据损失金额和违约程度计算。9.2.3赔偿限额：赔偿限额不超过合同总价的一定比例。10.合同解除与终止10.1解除条件10.1.1合同解除权：发包人和承包人都有权解除合同。10.1.2解除程序：解除合同应按照合同约定的程序进行。10.1.3解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。10.2终止条件10.2.1合同终止权：发包人和承包人都有权终止合同。10.2.2终止程序：终止合同应按照合同约定的程序进行。10.2.3终止后的处理：终止合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。11.一般条款11.1适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。11.2争议解决：争议解决方式、机构和程序按照第八条的规定执行。11.3合同的生效、变更与终止：合同自双方签署后生效，变更和终止按照合同约定的程序进行。11.4保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。11.5不可抗力：不可抗力事件按照合同约定的条件认定和处理。11.6通知与送达：双方通过合同约定的联系方式进行通知和送达。11.7合同附件：合同附件包括合同条款的补充说明、技术文件等。12.签署与日期12.1签署人：合同签署人为双方授权代表。12.2签署地点与日期：合同签署地点为市，签署日期为年月日。13.合同附件13.1附件一：工程设计文件13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范13.4附件四：支付时间表13.5附件五：违约责任与赔偿计算方法14.签署与日期14.1签署人：合同签署人为双方授权代表。14.2签署地点与日期：合同签署地点为市，签署日期为年月日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义：第三方是指非本合同主体甲、乙方的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分类：第三方包括中介方、监管方、咨询方、施工分包方等。1.3第三方责任：第三方对于本合同的履行不负直接责任，但对其引起的损失应承担相应的赔偿责任。2.第三方介入情形及处理2.1第三方介入情形：第三方介入包括但不限于工程设计、施工、监理、材料供应等环节。2.2第三方选择：甲方应根据工程需求选择合适的第三方，乙方应予以配合。2.3第三方合同签订：甲方与第三方签订合同，乙方应确认合同内容，并承担相应责任。2.4第三方责任划分：第三方对甲方、乙方承担的责任，按照第三方与甲方签订的合同约定划分。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方对甲方、乙方承担的赔偿责任的最高限额。3.2第三方责任限额确定：第三方责任限额根据第三方与甲方签订的合同约定确定。3.3第三方责任限额调整：第三方责任限额在本合同履行过程中，如需调整，应经甲方、乙方协商一致。4.第三方义务与权利4.1第三方义务：第三方应按照合同约定履行义务，保证工程质量、安全、进度等。4.2第三方权利：第三方享有合同约定的权利，包括但不限于payment、breachofcontract等。5.第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方与甲方签订合同，按照合同约定履行义务，甲方对第三方具有合同权利和义务。5.2第三方与乙方关系：第三方与甲方签订合同，乙方对第三方不具有直接合同权利和义务，但第三方对乙方承担的赔偿责任，乙方有权主张。6.第三方介入的协调与管理6.1第三方协调：甲方、乙方应共同协调第三方的工作，确保工程顺利进行。6.2第三方管理：甲方应对第三方进行有效管理，确保第三方按照合同约定履行义务。7.第三方引起的争议解决7.1争议解决方式：第三方引起的争议，通过协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。7.2争议解决机构：争议提交仲裁委员会或人民法院解决。7.3争议解决程序：按照仲裁规则或诉讼程序进行争议解决。8.第三方违约与赔偿8.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，构成违约。8.2第三方赔偿：第三方违约导致损失的，第三方应承担赔偿责任。9.第三方解除与终止9.1第三方解除条件：第三方有权根据合同约定解除合同。9.2第三方终止条件：第三方有权根据合同约定终止合同。9.3第三方解除与终止后的处理：第三方解除或终止合同后，应按照合同约定处理后续事宜。10.第三方的一般条款10.1适用法律：第三方与甲方签订的合同受中华人民共和国法律管辖。10.2争议解决：争议解决方式、机构和程序按照第三方与甲方签订的合同约定执行。11.第三方签署与日期11.1签署人：第三方与甲方签订合同时，第三方授权代表签署。11.2签署地点与日期：第三方与甲方签订合同的地点和日期。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计说明书1.2设计图纸1.3设计计算书1.4设计变更记录附件二：施工图纸2.1施工总图2.2施工细图2.3施工流程图2.4施工剖面图附件三：技术规范3.1材料规范3.2施工规范3.3验收规范3.4维护规范附件四：支付时间表4.1进度付款时间表4.2最终验收付款时间表4.3违约赔偿付款时间表附件五：违约行为及责任认定5.1违约行为列表5.1.1工期延误5.1.2质量不符合约定5.1.3材料供应不符合要求5.1.4施工安全不符合规定5.2违约责任认定标准5.2.1工期延误的责任认定5.2.2质量不符合约定的责任认定5.2.3材料供应不符合要求的的责任认定5.2.4施工安全不符合规定的责任认定附件六：法律名词及解释6.1法律名词列表6.1.1合同6.1.2标的6.1.3违约6.1.4赔偿6.2法律名词解释6.2.1合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程，明确双方权利义务的协议。6.2.2标的：本合同的标的是指2024年城市供水系统建设的工程。6.2.4赔偿：赔偿是指违约方因违约行为给守约方造成损失，应承担的经济补偿责任。说明二