2024年外架工程专业分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外架工程专业分包协议本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3分包工程范围1.4分包工程内容1.5合同金额1.6合同工期第二条合同的成立与生效2.1合同订立2.2合同生效条件2.3合同的解除2.4合同的终止第三条分包单位的义务与责任3.1分包单位的资质要求3.2分包单位的责任3.3分包单位的权利3.4分包单位的管理第四条发包单位的义务与责任4.1发包单位的资质要求4.2发包单位的责任4.3发包单位的权利4.4发包单位的管理第五条技术要求与施工标准5.1技术文件5.2施工标准5.3质量保证5.4技术培训第六条工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收6.3工程移交6.4工程保修第七条合同价款与支付7.1合同价款的确定7.2预付款7.3进度付款7.4竣工结算7.5支付方式与时间第八条违约责任8.1分包单位的违约责任8.2发包单位的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的变更与转让10.1合同的变更10.2合同的转让第十一条合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件第十三条合同的附则13.1合同的生效13.2合同的续签13.3合同的补充第十四条合同的份数14.1合同正本14.2合同副本14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人（1）甲方：指2024年外架工程专业分包协议的甲方，即工程项目的发包单位。（2）乙方：指2024年外架工程专业分包协议的乙方，即工程项目的分包单位。1.2合同标的本合同标的为甲方工程项目的专业分包，具体包括但不限于外架工程的施工、监理、验收、交付及保修等工作。1.3分包工程范围（1）分包工程的具体范围包括但不限于：外架搭设、拆除、维修及相关附属工作。（2）分包工程的具体位置、面积、高度等详见工程图纸及技术文件。1.4分包工程内容（1）乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、监理、验收、交付及保修等工作。（2）乙方应确保分包工程的质量和安全，遵守相关法律法规和行业标准。1.5合同金额本合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额根据工程实际情况及进度进行调整。1.6合同工期本合同工期为【】天，自乙方进场之日起计算。具体工期根据工程实际情况进行调整。第二条合同的成立与生效2.1合同订立本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起成立。2.2合同生效条件本合同自签字或者盖章之日起生效，同时需经甲方审核批准。2.3合同的解除一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。2.4合同的终止（1）合同约定的工程全部完成，并通过甲方验收。（2）双方协商一致，提前终止合同。第三条分包单位的义务与责任3.1分包单位的资质要求乙方应具备国家规定的相关资质，并具备相应的专业技术和施工能力。3.2分包单位的责任（1）乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的各项工作。（2）乙方应确保分包工程的质量和安全，承担相应的安全事故责任。3.3分包单位的权利乙方有权按照合同约定，获得合同价款和合同约定的其他权益。3.4分包单位的管理乙方应建立健全施工现场的管理制度，确保施工现场的秩序和安全。第四条发包单位的义务与责任4.1发包单位的资质要求甲方应具备国家规定的相关资质，并具备相应的项目管理能力。4.2发包单位的责任（1）甲方应按照合同约定，提供施工场地、施工条件等。（2）甲方应确保分包工程的质量和安全，承担相应的安全事故责任。4.3发包单位的权利甲方有权按照合同约定，对乙方的工作进行监督和检查，并要求乙方及时整改。4.4发包单位的管理甲方应建立健全项目管理制度，确保项目的顺利进行。第五条技术要求与施工标准5.1技术文件乙方应根据甲方提供的技术文件，进行分包工程的设计和施工。5.2施工标准乙方应按照甲方提供的施工标准进行施工，确保分包工程的质量和安全。5.3质量保证乙方应建立健全质量保证体系，对分包工程的质量进行控制和检验。5.4技术培训乙方应对施工现场的相关人员进行技术培训，确保施工人员掌握相应的技术要求。第六条工程进度与验收6.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定分包工程的进度计划，并按照计划进行施工。6.2工程验收（1）分包工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。（2）甲方应按照合同约定，对分包工程进行验收。6.3工程移交分包工程通过验收后，乙方应将工程移交给甲方。6.4工程保修乙方应对分包工程的质量和安全承担保修责任，保修期按照合同约定执行。第八条违约责任8.1分包单位的违约责任（1）乙方违反合同约定，导致工程进度延误的，应按照逾期交付违约金的方式向甲方支付违约金。（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，应承担重新施工、返修等费用，并按照合同约定支付违约金。（3）乙方违反合同约定，导致安全事故的，应承担全部事故责任和相应的赔偿责任。8.2发包单位的违约责任（1）甲方违反合同约定，导致工程进度延误的，应按照逾期交付违约金的方式向乙方支付违约金。（2）甲方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的，应承担重新施工、返修等费用，并按照合同约定支付违约金。（3）甲方违反合同约定，导致安全事故的，应承担全部事故责任和相应的赔偿责任。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定和法律规定，承担相应的违约赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方约定仲裁无效或者一方不履行仲裁裁决，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与转让10.1合同的变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。第十一条合同的保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起【】年内有效。11.3违约保密违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件（1）双方协商一致解除合同。（2）一方违反合同约定，严重违约，对方有权解除合同。（3）不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。12.2合同终止的条件合同约定的工程全部完成，并通过验收。第十三条合同的附则13.1合同的生效本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。13.2合同的续签合同到期前【】个月内，双方协商一致可以续签。13.3合同的补充合同的补充协议应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十四条合同的份数14.1合同正本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本本合同的副本及其附件，甲乙双方各执一份。14.3合同附件本合同的附件包括但不限于：技术文件、施工图纸、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，与本合同无关的单位或个人，包括但不限于中介方、监管方、审计方、评估方等。1.2第三方介入的情形（1）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方提供专业服务或咨询意见。（2）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方进行监督、检查、评估、审计等。（3）甲方或乙方与第三方签订的协议，对本合同的履行产生影响。第二条第三方责任的限定2.1第三方责任第三方应按照其与甲方或乙方的约定，履行其合同义务，并对其提供的服务或产品负责。2.2第三方责任限额（1）第三方对甲方或乙方承担的责任，以其与甲方或乙方签订的协议约定的金额为限。（2）第三方对甲方或乙方承担的责任，如超过其与甲方或乙方签订的协议约定的金额，甲方或乙方不承担超出部分的责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲方、乙方应与第三方进行充分沟通，确保第三方的介入不影响合同的正常履行。3.2第三方管理甲方、乙方应建立健全第三方管理制度，对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方的服务质量。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故不能履行其合同义务，甲方、乙方应协商一致，并及时变更第三方。4.2第三方解除如第三方严重违约，甲方、乙方有权解除与第三方的合同，并及时通知对方。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方违约如第三方违约，导致合同无法正常履行，甲方、乙方应协商解决，并根据合同约定承担相应责任。5.2第三方服务变更如第三方提供的服务或产品发生变更，影响合同履行，甲方、乙方应协商一致，并及时调整合同内容。第六条甲方、乙方对第三方的索赔6.1甲方、乙方对第三方的索赔，应按照合同约定和法律规定进行。6.2甲方、乙方对第三方的索赔，包括但不限于第三方违约金、损失赔偿金、诉讼费用等。第七条第三方介入的合同补充协议7.1甲方、乙方与第三方签订的补充协议，应符合本合同的约定。7.2甲方、乙方与第三方签订的补充协议，应经双方协商一致，并签订书面协议。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方对甲方、乙方提供的保密信息，应予以保密。8.2第三方保密义务的期限，自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起【】年内有效。8.3第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的争议，如双方约定仲裁无效或者一方不履行仲裁裁决，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的效力本合同的修正条款自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。第十一条合同的续签与补充本合同的续签和补充，应由甲乙双方协商一致，并签订书面续签协议或补充协议。第十二条合同的份数本合同的修正条款一式两份，甲乙双方各执一份。第十三条附件本合同的附件包括但不限于：第三方介入的具体协议、第三方提供的服务或产品的相关文件等。第十四条合同的生效本合同的修正条款自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：技术文件详细说明：包括工程设计图纸、施工方案、施工图纸、材料清单、工艺流程等，用于指导施工过程。附件2：施工图纸详细说明：详细展示施工过程中的各个环节，包括建筑结构、水电安装、通风空调等。附件3：工程量清单详细说明：列出分包工程所需的材料、工程量及其价格，作为合同价款计算的依据。附件4：分包工程合同协议书详细说明：甲乙双方就分包工程范围、合同金额、工期、质量标准等内容签订的协议。附件5：工程进度计划详细说明：明确分包工程的施工进度，包括各阶段工作的开始时间、结束时间及关键节点。附件6：质量保修书详细说明：承诺分包工程的质量保修期限、保修范围及保修条件。附件7：安全文明施工保证书详细说明：承诺遵守施工现场的安全文明施工规范，确保施工安全。附件8：材料合格证详细说明：证明施工所需材料符合国家标准的证书，包括材料的品种、规格、型号等。附件9：施工设备清单详细说明：列出施工过程中所需使用的设备名称、型号、数量等信息。附件10：施工人员名单详细说明：列出参与分包工程施工的所有人员的信息，包括姓名、职务、资质等。附件11：工程验收报告详细说明：工程完成后，由甲方、乙方和第三方共同出具的验收报告。附件12：工程结算书详细说明：根据实际完成工程量，双方协商一致的工程价款结算书。附件13：补充协议详细说明：双方在合同履行过程中，就合同内容进行修改或补充的协议。附件14：第三方服务协议详细说明：甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确第三方的服务内容、质量标准、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：（1）甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法按期施工。（2）乙方未按照合同约定完成分包工程，或工程质量不符合约定。（3）第三方未按照约定提供服务或产品，或服务质量不符合约定。责任认定标准：（1）违约方应承担违约责任，包括违约金、损失赔偿金、诉讼费用等。（2）违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同。（3）违约方应按照合同约定和法律规定，承担相应的违约赔偿责任。示例说明：假设甲方未按照合同约定提供施工场地，导致乙方无法按期开工，乙方因此产生了延迟施工的违约金。乙方有权根据合同约定，向甲方索赔延迟施工违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的一定金额的经济赔偿。3.损失赔偿金：指因违约行为导致对方遭受的实际损失，包括直接损失和间接损失。4.诉讼费用：指在诉讼过程中产生的费用，包括诉讼费、鉴定费、公告费等。5.保修期限：指分包工程保修的有效期限，如