防水工程合同争议诉讼判决书

防水工程合同争议诉讼判决书合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，对上述工程进行防水处理，包括但不限于防水材料的选用、施工、验收等环节。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，余款在工程验收合格后支付。具体支付比例和金额由双方另行协商确定。2.3支付时间：甲方应按照双方约定的时间节点支付相应款项，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。三、工程期限3.1工程期限：双方确认，本工程的合同工期为__________日。3.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金。四、工程质量4.1质量标准：乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改到位。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日起__________年。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同的修改、补充：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2合同的解除：一方违反本合同的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。7.3法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。八、合同的生效8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.防水材料样品及检测报告3.施工方案及施工进度计划4.工程验收标准及方法5.乙方资质证明文件6.付款凭证及支付明细7.双方签署的变更、补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定，视为违约。3.双方未按约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，视为违约。4.一方违反合同其他条款，导致合同无法履行或损害对方利益，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的需求方，负责提供工程需求和支付工程款项。2.乙方：指合同中的承揽方，负责完成工程并提供相应的服务。3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、进度等方面的检查、评估和确认。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.保密义务：指双方在合同履行过程中对获悉的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并根据实际情况制定整改措施。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至满足甲方要求。3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议可通过协商解决。4.保密义务违反：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。5.合同变更或解除：双方可通过协商签订补充协议，明确变更或解除事项。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的防水工程，如住宅、商业、工业等。2.适用于新建、改建、扩建的防水工程项目。3.