国际建设工程施工合同文本

合同编号：__________国际建设工程施工合同文本名称：__________地址：__________代表：__________名称：__________地址：__________代表：__________鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商进行施工；2.承包商愿意承担该施工任务，并按照本合同的条款进行施工；3.双方达成一致，愿意签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1承包商应按照本合同的约定，完成施工任务。工程总价款为______(大写)：______(小写)：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）预付款：合同签订后______(天)内，业主向承包商支付工程总价款的______(%)作为预付款，即______(大写)：______(小写)：__________元；（2）进度付款：按照双方约定的工程进度，业主按照实际完成的工程量向承包商支付相应的工程价款；（3）竣工结算：工程竣工后，承包商向业主提交完整的工程资料和竣工报告，双方按照本合同约定的计价方式进行竣工结算；（4）质量保证金：业主保留合同价款的______(%)作为质量保证金，待工程质量保证期结束后无质量问题，予以退还。第三条施工期限3.1承包商应在本合同约定的施工期限内完成施工任务。施工期限自本合同签订之日起至______年______月______日止。3.2承包商如因自身原因导致施工进度延误，应按照本合同约定承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1承包商应按照国家标准、行业标准和本合同的约定，保证工程质量。4.2工程质量保证期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。4.3承包商在质量保证期内，对工程质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。第五条违约责任5.1承包商如未按照本合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同价款的______(%)，即______(大写)：______(小写)：__________元。5.2业主如未按照本合同约定支付工程价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为本合同价款的______(%)，即______(大写)：______(小写)：__________元。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有工程价款后终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________代表：__________代表：__________签订日期：______年______月______日注意事项：1.合同的签订主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订合同的资格。2.工程概况的准确性：详细填写工程名称、地点、内容、规模和预算，确保与实际工程相符。3.合同价格的明确性：明确预付款、进度付款、竣工结算和质量保证金的支付方式和金额。4.施工期限的合理性：根据工程实际情况合理约定施工期限，避免因工期过长或过短导致的纠纷。5.工程质量的保障：严格按照国家标准、行业标准和合同约定保证工程质量，确保工程质量符合要求。6.违约责任的明确：明确双方在未履行合同约定的义务时应承担的违约责任，包括违约金的具体计算方式。7.争议解决的途径：约定明确的争议解决方式，如友好协商和诉讼等。解决办法：1.合同争议的解决：通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程质量问题的处理：承包商在质量保证期内对工程质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。3.违约责任的承担：按照本合同约定的违约责任条款，违约方应承担相应的违约责任。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有权利和承担义务的能力。2.民事行为能力：指法人或其他组织依法独立进行民事法律行为的能力。3.合同签订地：指合同双方约定签订合同的地点，通常为甲方或乙方所在地。4.预付款：指合同签订后，业主向承包商支付的工程总价款的一部分。5.进度付款：指按照双方约定的工程进度，业主按照实际完成的工程量向承包商支付的工程价款。6.竣工结算：指工程竣工后，承包商向业主提交完整的工程资料和竣工报告，双方按照本合同约定的计价方式进行的最终工程价款结算。7.质量保证金：指业主保留合同价款的一部分作为承包商履行合同质量义务的保证，待工程质量保证期结束后无质量问题，予以退还。8.违约金：指违约方未履行合同约定的义务时，应向守约方支付的金钱赔偿。9.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互沟通、协商解决问题的方式。10.诉讼：指合同双方在发生争议时，依法向人民法院提起的民事诉讼。特殊应用场合：1.跨国合作：当甲方为国外企业，乙方为国内企业时，需要考虑汇率、国际运输和海关清关等问题。补充条款：双方同意使用_______作为合同货币，并按照当时的汇率进行支付。关于国际运输和海关清关，乙方应负责办理相关手续，并承担相关费用。2.环境保护要求：当工程位于环保敏感区域时，需要遵守更为严格的环境保护法规。补充条款：乙方应按照当地政府的要求，采取一切必要措施，确保工程对环境的影响降到最低。如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的责任和费用。3.工程变更：当工程在施工过程中，由于设计或其他原因需要变更时。补充条款：工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更导致的额外费用和工期延误，双方按照本合同约定的方式进行结算。4.不可抗力：当工程受到自然灾害、社会事件等不可抗力因素影响时。补充条款：双方同意，如因不可抗力导致工程无法正常进