2024年光伏发电站项目EPC建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏发电站项目EPC建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC合同第二条合同范围与工作内容2.1工程概述2.2工作内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量控制5.3质量保修第六条技术与设计6.1技术标准6.2设计责任6.3设计变更第七条设备与材料7.1设备与材料供应7.2设备与材料质量7.3设备与材料验收第八条施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3安全事故处理第九条合同的履行与协调9.1合同履行9.2协调与沟通9.3合同变更第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同的解除与终止12.1合同解除12.2合同终止12.3解除或终止后的义务第十三条一般条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3法律与法规第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC合同EPC合同是指乙方根据甲方要求，承担光伏发电站项目的设计、采购、施工、试运行等全部工作，并承担相应的质量、安全、进度等责任，甲方支付合同价款的合同。第二条合同范围与工作内容2.1工程概述（1）光伏发电站的设计，包括系统设计、设备选型、土建工程设计等；（2）光伏发电站的采购，包括设备、材料、工具等；（3）光伏发电站的施工，包括土建施工、设备安装、调试等；（4）光伏发电站的试运行，包括设备调试、运行测试等；（5）光伏发电站的技术培训和移交；（6）合同约定的其他工作内容。2.2工作内容乙方应按照本合同约定的工程概述，完成光伏发电站项目的EPC建设，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。2.3工程量清单乙方应在本合同签订后15个工作日内，向甲方提交工程量清单，详细列明工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。甲方应在收到工程量清单后15个工作日内确认或提出修改意见。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），包括设计费、采购费、施工费、试运行费、技术培训和移交费等。3.2支付方式（1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到约定的百分比后，甲方支付相应比例的合同价款；（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付合同价款的70%。3.3价格调整本合同价格不因乙方原因发生价格变动。如因甲方原因导致工程量增减、工程变更等，导致合同价款发生变动的，双方应协商调整合同价款。第四条合同工期4.1工期要求乙方应在本合同约定的工程概述范围内，按照约定的工作内容，保证工程在【】天内完成。4.2工期延误如乙方原因导致工程进度延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。4.3工期提前如乙方提前完成工程，甲方应按照约定的进度款支付方式，支付相应的合同价款。第五条质量标准与要求5.1质量标准本合同的光伏发电站EPC工程，应按照中国法律法规、行业标准、甲方要求及本合同的约定进行建设，保证工程质量。5.2质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，对工程的质量进行全过程控制，并按照约定向甲方提供相关质量保证文件。5.3质量保修本合同工程验收合格并投入运行后，乙方应按照约定的质量保修期限和保修范围，承担工程的质量保修责任。第六条技术与设计6.1技术标准本合同的光伏发电站EPC工程，应按照中国法律法规、行业标准、甲方要求及本合同的约定进行建设。6.2设计责任乙方应按照本合同约定的工程概述和工作内容，进行光伏发电站的设计，并承担相应的设计责任。6.3设计变更如因工程实际情况发生变化，需要对设计进行变更的，乙方应按照约定的程序，向甲方提交设计变更申请，并经甲方同意后进行变更。第八条设备与材料8.1设备与材料供应乙方应按照本合同约定的工程概述和工作内容，采购合同范围内所需的设备与材料，并保证设备与材料的质量。8.2设备与材料质量乙方采购的设备与材料，应符合中国法律法规、行业标准、甲方要求及本合同的约定。乙方应对设备与材料的质量进行检验，并按照约定向甲方提供相关质量保证文件。8.3设备与材料验收甲方应对乙方采购的设备与材料进行验收，验收合格的，甲方应签字确认。如甲方对设备与材料有异议的，应在验收合格前提出，并由乙方负责处理。第九条施工安全与环境保护9.1施工安全乙方应按照中国法律法规、行业标准、甲方要求及本合同的约定，采取措施保证施工安全，防止事故发生。如因乙方原因导致施工安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。9.2环境保护乙方应按照中国法律法规、行业标准、甲方要求及本合同的约定，采取措施保护环境，防止污染和破坏。如因乙方原因导致环境污染和破坏的，乙方应承担相应的法律责任。9.3安全事故处理如发生施工安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照约定的程序处理。第十条合同的履行与协调10.1合同履行乙方应按照本合同约定的工程概述、工作内容、质量标准等，履行合同义务。10.2协调与沟通甲乙双方应建立畅通的协调与沟通机制，解决合同履行过程中的问题。10.3合同变更如因工程实际情况发生变化，需要对合同进行变更的，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第十一条违约责任11.1发包人违约如甲方违反本合同的约定，导致乙方不能按照约定履行合同义务的，甲方应承担违约责任。11.2承包人违约如乙方违反本合同的约定，导致甲方不能按照约定实现合同目的的，乙方应承担违约责任。11.3违约赔偿如甲乙双方违反本合同的约定，造成对方损失的，应按照约定承担违约赔偿责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。12.2仲裁如甲乙双方选择仲裁解决争议的，应提交至【】仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。12.3诉讼如甲乙双方选择诉讼解决争议的，应提交至【】人民法院，按照中国法律法规进行诉讼。第十三条一般条款13.1不可抗力因不可抗力导致乙方不能按照约定履行合同义务的，乙方应立即通知甲方，并采取措施减轻损失。不可抗力事件结束后，乙方应尽快恢复合同履行。13.2forcemajeure如因forcemajeure导致乙方不能按照约定履行合同义务的，乙方应立即通知甲方，并采取措施减轻损失。forcemajeure事件结束后，乙方应尽快恢复合同履行。13.3法律与法规本合同的签订、履行、解释及争议解决，应适用中华人民共和国的法律。第十四条其他条款14.1合同附件本合同的附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议甲乙双方在合同履行过程中，如需签订补充协议的，应签订书面补充协议，并经双方签字盖章后生效。14.3合同修订本合同的修订，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议的生效，不得影响本合同的合法性、有效性和履行。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为了明确第三方的责任、权利和义务，以及第三方与其他各方之间的关系，甲乙双方经协商一致，就第三方介入相关事项作出如下补充规定：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设备供应商、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入本合同履行，应具备相应的资质和能力，并遵守中国法律法规、行业标准和甲方要求。第二条第三方责任2.1第三方介入本合同履行，应视为对甲乙双方的授权，第三方应按照本合同的约定和相关法律法规、行业标准的要求，履行其职责。2.2第三方应自行承担其履行过程中产生的法律责任，与甲乙双方无关。如第三方因履行不当导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。2.3第三方应保证其提供的设计、设备、材料、服务等符合本合同的约定，并承担相应的质量、安全、环保等责任。第三条第三方权利与义务3.1第三方有权按照本合同约定，获取其履行合同所产生的收益。3.2第三方应履行合同约定的义务，并接受甲乙双方的监督和管理。3.3第三方应按照本合同约定和甲乙双方的要求，提供相关资料、文件和证明材料。第四条第三方介入的协调与沟通4.1甲乙双方应与第三方建立畅通的协调与沟通机制，确保合同顺利履行。4.2甲乙双方应与第三方共同解决履行过程中出现的问题，并采取措施保障合同的履行。4.3甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确双方的权利、义务和责任。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方责任限额的约定，应符合中国法律法规、行业标准和甲方要求。5.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在补充协议中予以明确。第六条第三方违约处理6.1如第三方违反本合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2如第三方因违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。6.3甲乙双方与第三方解决违约事宜时，应采取合理、合法的方式，并尽量减少双方的损失。第七条第三方退出7.1第三方如因故需退出本合同，应提前通知甲乙双方。7.2第三方退出本合同，应按照约定办理相关手续，并承担因其退出导致的损失。7.3第三方退出本合同后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。第八条附加条款8.1本合同的附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.2甲乙双方与第三方签订的补充协议，应与本合同相衔接，并明确本合同与补充协议的关系。8.3本合同的修订，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议的生效，不得影响本合同的合法性、有效性和履行。本补充规定自甲乙双方签字盖章之日起生效，并与本合同具有同等法律效力。如本补充规定与本合同发生冲突的，以本补充规定为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：光伏发电站项目EPC建设合同协议书附件二：光伏发电站项目设计方案附件三：光伏发电站项目设备清单附件四：光伏发电站项目材料清单附件五：光伏发电站项目施工图纸附件六：光伏发电站项目施工组织设计附件七：光伏发电站项目施工进度计划附件八：光伏发电站项目质量保证书附件九：光伏发电站项目安全施工保证书附件十：光伏发电站项目环境保护保证书附件十一：光伏发电站项目技术培训方案附件十二：光伏发电站项目移交验收报告附件十三：光伏发电站项目保修条款附件十四：光伏发电站项目售后服务协议附件的详细要求和说明：1.光伏发电站项目EPC建设合同协议书：本附件为甲乙双方签订的EPC建设合同协议书，明确了双方的权利、义务和责任。2.光伏发电站项目设计方案：本附件详细介绍了光伏发电站的设计方案，包括系统设计、设备选型、土建工程设计等。3.光伏发电站项目设备清单：本附件列出了光伏发电站所需的所有设备，包括设备名称、型号、数量、单价等信息。4.光伏发电站项目材料清单：本附件列出了光伏发电站所需的所有材料，包括材料名称、规格、数量、单价等信息。5.光伏发电站项目施工图纸：本附件提供了光伏发电站施工所需的详细图纸，包括土建工程图纸、设备安装图纸等。6.光伏发电站项目施工组织设计：本附件明确了光伏发电站施工的组织架构、职责分工、施工流程等信息。7.光伏发电站项目施工进度计划：本附件详细制定了光伏发电站施工的进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间等。8.光伏发电站项目质量保证书：本附件由乙方提供，承诺按照约定质量标准完成光伏发电站的建设。9.光伏发电站项目安全施工保证书：本附件由乙方提供，承诺按照约定安全标准进行光伏发电站的建设。10.光伏发电站项目环境保护保证书：本附件由乙方提供，承诺按照约定环保标准进行光伏发电站的建设。11.光伏发电站项目技术培训方案：本附件明确了光伏发电站技术培训的内容、时间、地点等。12.光伏发电站项目移交验收报告：本附件详细记录了光伏发电站项目的移交验收过程和结果。13.光伏发电站项目保修条款：本附件明确了光伏发电站项目的保修期限、保修范围等。14.光伏发电站项目售后服务协议：本附件明确了光伏发电站项目售后服务的内容、方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成工程；2.乙方未按照约定质量标准完成工程；3.乙方未按照约定安全标准进行施工；4.乙方提供的设备或材料不符合约定质量标准；5.乙方未按照约定提供技术培训或移交；6.乙方未按照约定保修或处理售后服务事宜；7.甲方未按照约定支付合同价款；8.甲方未按照约定提供施工场地或施工条件；9.甲方未按照约定履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定承担违约赔偿责任；2.按照合同约定支付违约金；3.按照合同约定承担相应的法律责任。示例说明：如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付