2024年博物馆装修设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年博物馆装修设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人第二条合同范围及内容2.1装修设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2设计费用3.3施工费用3.4材料费用3.5税费第四条合同工期4.1设计周期4.2施工周期4.3工程延期第五条设计及施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3工程质量标准第六条合同的履行与验收6.1甲方义务6.2乙方义务6.3丙方义务6.4工程验收第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3丙方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力解除第十四条合同的份数及保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方为中华人民共和国省市区博物馆，法定代表人为本合同签订时的博物馆馆长。1.2乙方名称及代表人乙方为（乙方全称），法定代表人为（乙方法定代表人）。1.3丙方名称及代表人丙方为（丙方全称），法定代表人为（丙方法定代表人）。第二条合同范围及内容2.1装修设计范围乙方应根据甲方的要求，对博物馆进行整体装修设计，包括但不限于展厅、办公室、卫生间、走廊等区域的设计。2.2施工范围乙方负责按照设计方案进行施工，包括但不限于土建、水电安装、装饰材料铺设、家具购置及安装等。2.3工程量清单甲乙双方应按照附件一《工程量清单》进行工程量的确认，并作为计算工程总价款的依据。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价款为人民币（大写）：捌佰万元整（小写）：80,000,000元，其中包括设计费用、施工费用、材料费用等。3.2设计费用乙方应按照附件二《设计费用明细表》向甲方收取设计费用，总额为人民币（大写）：肆佰万元整（小写）：40,000,000元。3.3施工费用乙方应按照附件三《施工费用明细表》向甲方收取施工费用，总额为人民币（大写）：肆佰万元整（小写）：40,000,000元。3.4材料费用乙方应按照附件四《材料费用明细表》向甲方收取材料费用，总额为人民币（大写）：捌拾万元整（小写）：800,000元。3.5税费合同总价款中包含所有相关税费，乙方应负责办理相关税费的缴纳手续。第四条合同工期4.1设计周期乙方向甲方提交完整设计方案的期限为签订合同后（大写）：叁拾日（小写）：30日。4.2施工周期乙方根据设计方案进行施工的期限为签订合同后（大写）：壹佰捌拾日（小写）：180日。4.3工程延期如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。第五条设计及施工要求5.1设计要求乙方应根据甲方的要求，提交完整的设计方案，包括平面布局图、效果图、施工图等，并保证设计方案的合理性、安全性和美观性。5.2施工要求乙方应按照设计方案进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。5.3工程质量标准本工程质量标准应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB502102018）的要求。第六条合同的履行与验收6.1甲方义务甲方应按照合同约定提供施工场地，并按时支付合同价款。6.2乙方义务乙方应按照合同约定完成设计及施工工作，并保证工程质量。6.3丙方义务丙方应按照合同约定提供材料，并保证材料质量。6.4工程验收工程完成后，甲乙双方应按照合同约定的标准进行验收，验收合格后乙方应向甲方交付完整的工程资料。第八条违约责任8.1甲方违约甲方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的百分之五。8.2乙方违约乙方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的百分之十。8.3丙方违约丙方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的百分之十。第九条争议解决9.1争议解决方式双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为（填写仲裁地点），仲裁机构为（填写仲裁机构）。9.3诉讼地点及法院如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为（填写诉讼地点），法院为（填写法院）。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为（填写有效期）。10.2合同变更合同履行过程中，甲乙双方如需变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方确认。10.3合同终止合同有效期内，如甲乙双方提前终止合同，应签订书面终止协议，并按照合同约定办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止后（填写保密期限）。11.3违约责任如甲乙双方违反保密条款，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为泄露信息造成的实际损失金额。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属本合同涉及的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归甲乙双方约定归属方所有。12.2侵权责任如甲乙双方在合同履行过程中侵犯第三方知识产权，由侵权方承担相应责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等，影响合同履行的情况。13.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，甲乙双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。13.3不可抗力解除不可抗力事件结束后，甲乙双方应立即恢复合同履行。第十四条合同的份数及保管14.1合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，丙方执壹份，具有同等法律效力。14.2合同保管甲乙双方应妥善保管本合同及其相关附件，不得泄露给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同无关的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于合同履行过程中涉及的技术顾问、监理机构、金融机构、供应商、分包商等。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入方式第三方介入合同履行的方式包括但不限于提供专业服务、提供货物、进行工程分包等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲方、乙方或丙方书面邀请；（2）甲方、乙方或丙方与第三方签订书面协议；（3）第三方具备相关资质和能力。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方对其提供的服务或货物负责，但对其以外的工程质量、安全等问题不承担责任。3.2第三方义务第三方应按照合同约定履行义务，并保证其提供的服务或货物符合国家相关标准和甲乙方的要求。3.3第三方权利第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。第四条甲方、乙方对第三方的权益保护4.1甲方、乙方应确保第三方合法权益，不得无故拖欠款项，不得擅自变更合同约定。4.2甲方、乙方应协助第三方解决合同履行过程中出现的问题，确保合同顺利实施。第五条第三方违约处理5.1第三方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方、乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的百分之五。5.2甲方、乙方如因第三方的违约行为遭受损失，有权向第三方追偿。第六条第三方与甲方、乙方、丙方的关系6.1第三方与甲方、乙方、丙方分别为独立主体，彼此之间不存在任何隶属或委托关系。6.2第三方在合同履行过程中与甲方、乙方、丙方的沟通，应以书面形式进行，并由甲方、乙方、丙方书面确认。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1第三方介入的合同变更如甲方、乙方或丙方因第三方介入需要变更合同内容，应签订书面变更协议，并经各方确认。7.2第三方介入的合同解除如甲方、乙方或丙方因第三方介入需要解除合同，应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式按照本合同第六条争议解决条款执行。8.2第三方介入的仲裁地点及机构第三方介入的仲裁地点及机构按照本合同第六条仲裁地点及机构执行。8.3第三方介入的诉讼地点及法院第三方介入的诉讼地点及法院按照本合同第六条诉讼地点及法院执行。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方介入的保密内容第三方介入的保密内容按照本合同第十一条保密条款执行。9.2第三方介入的保密期限第三方介入的保密期限按照本合同第十一条保密期限执行。9.3第三方介入的违约责任第三方介入的违约责任按照本合同第十一条违约责任执行。第十条第三方介入的知识产权保护10.1第三方介入的知识产权归属第三方介入的知识产权归属按照本合同第十二条知识产权归属执行。10.2第三方介入的侵权责任第三方介入的侵权责任按照本合同第十二条侵权责任执行。第十一条第三方介入的不可抗力11.1第三方介入的不可抗力事件第三方介入的不可抗力事件按照本合同第十三条不可抗力事件执行。11.2第三方介入的不可抗力后果第三方介入的不可抗力后果按照本合同第十三条不可抗力后果执行。11.3第三方介入的不可抗力解除第三方介入的不可抗力解除按照本合同第十三条不可抗力解除执行。第十二条第三方介入的合同份数及保管12.1第三方介入的合同份数第三方介入的合同份数按照本合同第十四条合同份数及保管执行。12.2第三方介入的合同保管第三方介入的合同保管按照本合同第十四条合同保管执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出博物馆装修设计的工程量，包括各项工程的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二：设计费用明细表详细列出乙方设计费用的构成，包括设计咨询费、设计施工图费、设计效果图费等。附件三：施工费用明细表详细列出乙方施工费用的构成，包括施工人工费、施工材料费、施工设备费等。附件四：材料费用明细表详细列出乙方采购材料费用的构成，包括材料种类、规格、数量、单价和总价等信息。附件五：第三方服务或货物供应协议如乙方与第三方签订的服务或货物供应协议，作为本合同的附件，详细列出协议的内容和双方的权利义务。附件六：第三方资质证明文件提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。附件七：合同履行过程中的相关沟通记录包括甲乙双方与第三方之间的沟通记录，如会议纪要、电子邮件、电话录音等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间提交设计方案或施工。3.丙方未按约定时间提供材料或服务。4.第三方未按约定时间提供服务或货物。5.甲方、乙方、丙方未履行合同中的其他义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方、乙方、丙方应承担违约责任。2.违约行为导致合同部分履行，甲方、乙方、丙方应承担相应部分的违约责任。3.违约行为导致合同延期，甲方、乙方、丙方应承担延期履行的违约责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权暂停设计及施工工作，并要求甲方支付违约金。违约金计算方式为未支付价款的百分之五。说明三：法律名词及解释：1.本合同：指2024年博物馆装修设计与施工合同及其附件。2.甲方：指中华人民