2024标准建设工程施工合同范本

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于委托方愿意聘请承包方进行__________（工程名称）的建设，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在工程保修期内无质量问题的情况下支付。第三条工程质量3.1承包方应按照委托方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格标准如下：（1）符合国家相关法律法规和行业标准；（2）符合设计文件和施工图纸要求；（3）满足委托方的使用功能要求。第四条工程进度4.1承包方应按照约定的工期完成工程建设，工期为__________天。4.2承包方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2违约金的计算方式为：违约方应支付守约方合同总价款的__________%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保合同条款符合国家法律法规的要求。2.合同双方应按照约定的内容和标准进行履行，确保工程质量。解决办法：双方应严格按照合同约定的工程内容和标准进行施工，如有变更，需双方协商一致并书面确认。3.合同双方应按照约定的工期完成工程建设，确保工程进度。解决办法：双方应合理安排施工计划，确保工程按进度进行。如因特殊情况导致工程延期，应及时沟通并协商解决。4.保护双方的商业秘密和机密信息，遵守保密协议。解决办法：双方在合同履行过程中，应严格遵守保密协议的约定，不得泄露对方的商业秘密和机密信息。5.如有违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法：双方应严格按照合同约定履行合同义务，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。6.如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方在发生争议时，应及时沟通，通过友好协商解决。如协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方（委托方）：指在合同中承担委托义务的一方。3.乙方（承包方）：指在合同中承担受托义务的一方。4.工程名称：指合同双方约定的建设项目名称。5.工程地点：指合同双方约定的建设项目所在地。6.工程内容：指合同双方约定的建设项目包括的具体内容。7.工程规模：指合同双方约定的建设项目的规模大小。8.工程预算：指合同双方约定的建设项目所需的预算金额。9.工期：指合同双方约定的完成工程建设所需的时间。10.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。11.保密协议：指合同双方约定的对合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息进行保密的协议。12.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或法律途径进行解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于委托方委托承包方进行建设工程的设计、施工、监理等服务。3.适用于双方在建设工程项目中的合作，包括工程质量、进度、费用等方面的约定。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价款发生变化的，双方应签订补充协议，明确变更内容和相应的价款调整。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按约定进度进行，双方应协商调整工期，并按照实际情况分担损失。3.工程保修：承包方应对建设工程在保修期内出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。4.安全生产：双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和标准，确保工程施工过程中的安全生产。5.环境保护：双方应遵守国家关于环境保护的法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。附件列表：1.工程设计文