工厂土方工程合同模板

工厂土方工程合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于发包方需对位于__________的工厂进行土方工程，承包方愿意按照发包方要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工厂土方工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、回填、平整、压实等。

二、工程工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应责任，并支付违约金。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2付款方式：分阶段付款，具体付款进度如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________时，发包方支付合同总价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%。

四、工程质量管理

4.1承包方应按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合发包方要求。

4.2发包方有权对工程进行监督检查，承包方应予以配合。

五、工程安全与环境保护

5.1承包方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规和标准。

5.2发生安全事故或环境污染事件时，承包方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。

六、其他约定

6.1甲方有权对工程进行合理调整，但需征得乙方同意。

6.2乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，不得损害他人合法权益。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。

九、附件

1.工程地质勘察报告

2.工程设计图纸

3.工程施工组织设计

4.工程预算书

5.其他与本合同相关的文件

本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

第三方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于发包方需对位于__________的工厂进行土方工程，为保障工程质量、进度和安全生产，甲方决定聘请监理方进行全程监理。承包方愿意按照发包方要求及监理方监督进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工厂土方工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、回填、平整、压实等。

二、工程工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应责任，并支付违约金。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2付款方式：分阶段付款，具体付款进度如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________时，发包方支付合同总价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，发包方支付合同总价款的__________%。

四、工程质量管理

4.1承包方应按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合发包方要求。

4.2监理方有权对工程进行监督检查，承包方应予以配合。

4.3发包方有权要求承包方对不符合质量要求的工程进行整改，直至符合要求。

五、工程安全与环境保护

5.1承包方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规和标准。

5.2发生安全事故或环境污染事件时，承包方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。

六、监理方责任

6.1监理方应按照合同约定对工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全生产。

6.2监理方应定期向发包方汇报工程进度、质量和安全情况。

6.3监理方发现承包方存在违规行为时，有权要求承包方改正。

七、甲方的权利与义务

7.1发包方有权要求承包方提供工程相关资料，包括但不限于设计图纸、施工组织设计、工程预算书等。

7.2发包方有权要求承包方在工程中采用新技术、新材料，提高工程质量。

7.3发包方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付工程款项。

八、乙方的违约及限制条款

8.1承包方如未按时完成工程，每延误一日，应向发包方支付合同总价款的__________%作为违约金。

8.2承包方如存在工程质量问题，应承担全部责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

8.3承包方不得擅自改变工程设计，如需变更，应经发包方同意。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效与解除

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。

十一、附件

1.工程地质勘察报告

2.工程设计图纸

3.工程施工组织设计

4.工程预算书

5.其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的：

1.提高工程质量：监理方对工程全程监督，确保工程质量符合要求。

2.保障安全生产：监理方对施工现场进行安全检查，预防安全事故发生。

3.控制工程进度：监理方对工程进度进行监控，确保工程按期完成。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障自身权益：甲方作为投资方，有权对工程进行全程监督，确保工程按预期进行。

2.提高工程质量：甲方有权要求承包方采用新技术、新材料，提高工程质量。

3.控制工程成本：甲方通过严格把控工程进度和质量，降低工程成本。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

第三方（以下简称“监理单位”）：__________

鉴于业主拟对位于__________的办公楼进行装修改造工程，为保障工程质量和施工进度，乙方愿意承担施工任务，并聘请监理单位进行现场监理。双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________办公楼装修改造工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于室内外装修、水电改造、设备安装等。

二、工程工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如因监理单位或业主原因导致工程延期，监理单位应承担相应责任，并支付违约金。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2付款方式：分阶段付款，具体付款进度如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，业主支付合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________时，业主支付合同总价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________个工作日内，业主支付合同总价款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，业主支付合同总价款的__________%。

四、工程质量管理

4.1施工单位应按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

4.2监理单位有权对工程进行监督检查，施工单位应予以配合。

4.3业主有权要求施工单位对不符合质量要求的工程进行整改，直至符合要求。

五、施工单位的权利与义务

5.1施工单位有权要求监理单位对工程进度、质量进行公正、客观的监督。

5.2施工单位有权要求监理单位对施工现场进行合理的管理，确保施工环境安全、有序。

5.3施工单位有权要求监理单位在工程中提供必要的技术支持和服务。

六、监理单位责任

6.1监理单位应按照合同约定对工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全生产。

6.2监理单位应定期向业主汇报工程进度、质量和安全情况。

6.3监理单位发现施工单位存在违规行为时，有权要求施工单位改正。

七、甲方的违约及限制条款

7.1业主如未按时支付工程款项，每延误一日，应向施工单位支付合同总价款的__________%作为违约金。

7.2业主如存在要求施工单位进行不合理变更的情况，应承担因此产生的额外费用。

7.3业主不得要求施工单位进行违反设计规范和安全标准的工作。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与解除

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。

十、附件

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.工程预算书

4.其他与本合同相关的文件

乙方为主导的目的和意义：

1.确保施工单位的合法权益：乙方作为施工单位，通过合同明确自身权益，确保在施工过程中不受不公正待遇。

2.提高施工单位的利益：乙方通过监