小型建设工程合同模板

小型建设工程合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承建的小型建设工程（以下简称“工程”）事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

5.工程工期：__________

6.工程质量：__________

二、工程承包范围

乙方负责本工程的施工、安装、调试、验收等全过程，具体包括但不限于以下内容：

1.工程图纸、施工方案的编制及审核；

2.采购、运输、储存、安装工程所需材料、设备；

3.施工现场的管理、协调及监督；

4.工程的验收、保修等工作。

三、工程款项及支付方式

1.工程总价为人民币__________元整。

2.甲方支付给乙方的款项，按以下方式进行：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后，甲方按月支付乙方工程进度款的__________%；

（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余工程款的__________%。

3.支付方式：甲方通过银行转账或现金支付给乙方。

四、工期及延期责任

1.本工程自开工之日起，按合同约定的时间完成，工期为__________。

2.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元人民币作为违约金。

3.因不可抗力原因导致工期延误，经双方协商一致，可延长工期。

五、工程质量管理

1.乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和设计图纸进行施工。

2.乙方应确保工程质量达到国家标准，不得出现质量问题。

3.如出现质量问题，乙方应承担相应的修复、赔偿责任。

六、工程验收

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收报告。

2.甲方应在收到验收报告后__________日内组织验收。

3.验收不合格的，乙方应在接到验收意见后__________日内完成整改。

七、保密条款

1.双方对本合同内容、工程图纸、技术资料等予以保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.工程图纸及设计文件；

2.材料设备采购清单；

3.施工组织设计及进度计划；

4.其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的投资主体，乙方（以下简称“乙方”）为工程项目的施工主体，丙方（以下简称“丙方”）为工程项目的监理主体。三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承建的小型建设工程（以下简称“工程”）及丙方提供工程监理服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

5.工程工期：__________

6.工程质量：__________

二、乙方施工责任

1.乙方负责工程的施工、安装、调试、验收等全过程。

2.乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和设计图纸进行施工。

3.乙方应确保工程质量达到国家标准，不得出现质量问题。

三、丙方监理责任

1.丙方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定及国家相关标准。

2.丙方应定期向甲方提交工程监理报告，对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。

3.丙方应确保监理工作的独立性，不得与乙方存在利益冲突。

四、甲方的权益

1.甲方拥有工程项目的最终决策权，包括但不限于工程进度、质量、变更等重大事项的审批权。

2.甲方有权对乙方和丙方的履约情况进行监督，并提出改进意见。

3.甲方有权要求乙方和丙方提供工程相关的技术资料、报告等。

4.甲方有权根据工程实际情况，对工程进度、质量、变更等事项进行必要的调整。

五、甲方的责任

1.甲方负责提供工程项目的相关资料，包括但不限于设计图纸、施工图等。

2.甲方负责协调解决工程过程中可能出现的纠纷，保障工程顺利进行。

3.甲方负责按照合同约定支付工程款项。

六、乙方的权利与义务

1.乙方的权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

b.乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备等。

2.乙方的义务：

a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；

b.乙方应配合丙方的监理工作，及时整改丙方提出的监理意见。

七、丙方的权利与义务

1.丙方的权利：

a.丙方有权要求乙方和甲方按照合同约定提供相关资料；

b.丙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查。

2.丙方的义务：

a.丙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和设计图纸进行监理；

b.丙方应确保监理工作的独立性，公正、客观地提出监理意见。

八、违约责任

1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元人民币作为违约金。

2.乙方如因施工质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.丙方如未履行监理职责，导致工程损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

九、限制条款

1.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

2.丙方不得接受乙方的任何不正当利益，影响监理工作的公正性。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

附件：

1.工程图纸及设计文件；

2.材料设备采购清单；

3.施工组织设计及进度计划；

4.其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保工程项目的质量、安全、进度等方面符合国家相关标准和合同约定，保障甲方的合法权益。同时，丙方的监理工作有助于提高工程管理水平，降低风险。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的投资主体，对工程项目的最终决策权具有决定性作用。甲方权益的主导地位，有助于确保工程项目的顺利进行，实现投资回报最大化。同时，甲方权益的主导有助于规范乙方和丙方的行为，提高工程质量和效率。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）作为承包商，甲方（以下简称“甲方”）作为项目业主，丁方（以下简称“丁方”）作为项目咨询顾问，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承建的小型建设工程（以下简称“工程”）及丁方提供项目咨询和监理服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程类型：__________

5.工程工期：__________

6.工程质量：__________

二、乙方施工责任

1.乙方负责工程的施工、安装、调试、验收等全过程。

2.乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和设计图纸进行施工。

3.乙方应确保工程质量达到国家标准，不得出现质量问题。

三、丁方咨询与监理责任

1.丁方负责对工程进行全过程咨询和监理，提供专业的技术指导和监督。

2.丁方应定期向甲方和乙方提交工程咨询和监理报告，对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。

3.丁方应确保咨询和监理工作的专业性，为乙方提供合理的建议和解决方案。

四、乙方的权益

1.乙方的权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

b.乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备等；

c.乙方有权在工程实施过程中根据实际情况提出变更请求；

d.乙方有权要求丁方提供必要的技术支持和咨询服务。

2.乙方的利益：

a.乙方享有工程项目的施工收益；

b.乙方在工程完成后享有甲方支付的工程尾款；

c.乙方在工程实施过程中享有丁方提供的专业咨询和监理服务。

五、甲方的责任

1.甲方负责提供工程项目的相关资料，包括但不限于设计图纸、施工图等。

2.甲方负责协调解决工程过程中可能出现的纠纷，保障工程顺利进行。

3.甲方负责按照合同约定支付工程款项。

六、甲方的违约责任

1.甲方如未按时支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________元人民币作为违约金。

2.甲方如未按合同约定提供施工所需的场地、设备等，导致工程延误，甲方应承担相应的责任。

七、丁方的权利与义务

1.丁方的权利：

a.丁方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料；

b.丁方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查。

2.丁方的义务：

a.丁方应确保咨询和监理工作的专业性，提出合理的建议和解决方案；

b.丁方应公正、客观地提出监理意见，不得偏袒任何一方。

八、违约责任

1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元人民币作为违约金。

2.乙方如因施工质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

九、限制条款

1.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

2.甲方不得因自身原因影响乙方的正常施工。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份。

附件：

1.工程图纸及设计文件；

2.材料设备采购清单；

3.施工组织设计及进度计划；

4.其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丁方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月_______