隧道土方开挖合同模板

隧道土方开挖合同模板隧道土方开挖合同模板篇一发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因土方开挖工程需要，甲方委托乙方承包土方开挖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。一、工程概况：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容;具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。四、工程造价1、工程总造价为人民币元整(小写元)，工程税金由自负。(计量以收方为准)2、本土方开挖工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用。五、拨款和结算1、在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计人民币：元。工程完工支付工程全部余款计人民币：元。2、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资及其它费用。六、竣工验收1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起组织有关部门进行验收。2、完工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。七、合同生效及文本1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款的违约金。3、本合同一式六份，双方各执三份。八、补充约定：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日隧道土方开挖合同模板篇二甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：一、工程名称：___二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。三、合同价款1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价：元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。四、工期要求：以项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。五、管理责任1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起壹个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户：户名：帐号：2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。六、付款方式：1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。七、安全施工及环境保护：1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。八、双方的权利与义务：1.甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。6.乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方（章）：乙方（章）：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：日期：日期：隧道土方开挖合同模板篇三发包人：_________________(以下简称甲方)承包人：_________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就现____________土方开挖工程施工事项协商一致，订立本合同：一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容及承包范围：挖运土方、挖甩土方及临时机械台班。二、合同工期开工及竣工日期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开工及竣工日期为准。合同工期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开挖工期为准。三、合同价款场内挖运土8元/m、挖甩方3.5元/m;临时借用机械设备价格：(大)挖土机按280元/小时计算、(小)挖土机借用1—3小时以内按120元/小时计算，1—3小时以外按110元/小时计算。四、工程进度款付款及结算凭验槽会签单进行工程量确认，按业主支付第一批工程款到后支付已完成工程量支付80%，余款在工程完工验收合格后一个月内付清。五、甲方责任1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。2、甲方为乙方创造必备的施工条件。3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。5、甲方需借用乙方机械设备时，如乙方满足不了甲方需求，甲方有权向外单位租赁机械设备，乙方无权干涉。六、乙方责任1、乙方需按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。2、乙方施工过程中应按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基杭排水、围护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也乙方承担。3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关的规定处罚。4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。6、乙方在办理工程结算时应提供建安发票(税务统一发票)。七、文明施工及安全生产1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。八、其它：在施工期间，因本合同承包范围发生的所有矛盾、经济纠纷等问题，一切由乙方解决。九、本合一式三份，甲乙方各执一份，业主一份。本合同及补充协议和合同具有同等法律效力，自签订之日起开始生效，工程完工款项结清后自动失效。甲方：_________________代表人：_____________________年____月____日乙方：_________________代表人：_____________________年____月____日隧道土方开挖合同模板篇四发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲、乙双方自愿协商达成如下协议：一、工程概况1、乙方开挖拖运地点：2、项目名称：二、土方工程承包范围1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续（单价/方）。2、甲方将约准。3、进场时间大约签约在天之内进场开工。三、其他1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20__年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。四、付款方式1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲、乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。发包方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日承包方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日隧道土方开挖合同模板篇五发包方：___________（以下简称甲方）承包方：___________（以下简称乙方）甲方将吉祥花园（二期）1楼桩基工程承包给乙方施工，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互创造施工条件，完成施工任务，特订立如下合同条款，以便双方共同遵守。一、乙方施工必须严格按照基础图纸和规范要求开挖施工，施工质量符合验收规范标准，不合要求无条件返工并承担由此带来的损失。二、工程价格：吉祥花园（二期）1楼人工挖孔桩（含入岩在内）按元___________/立方米包干，入岩不再计算。三、工期：吉祥花园（二期）1楼人工挖孔桩工期为_____天，乙方每天必须保证____个班组以上人员施工，延误一天罚款3000元。四、双方责任：1、甲方提供电源和竹跳板，其他概不负责。2、乙方自带所有的施工设备（水泵、空压机、鼓风机、柴油、电线地拖），并自行安排食宿。3、乙方在施工中必须按施工安全操作规范施工，确保自身的施工安全，如因自身安全措施不力或违反操作规范施工所造成事故而产生的费用，甲方概不负责。五、付款方式：1、乙方签合同时向甲方支付5000元保证金，工程完成时退还。2、乙方进场施工7天后，甲方根据开挖进度情况支付一定的生活费，吉祥花园（二期）1楼人工挖孔桩完工验收合格后，支付1楼人工挖孔桩工程款。3、乙方中途退场，甲方概不结算并且保证金不予退还。六、试压桩每根桩另补价___________元。七、桩径在壹米内以米计算每米元，扩孔按土方量计算。八、本合同一式两份，双方各执一份，工程款付清后自动终止。甲方：___________乙方：___________________年____月____日隧道土方开挖合同模板篇六甲方：_________________乙方：_________________一、项目名称：_________________土方工程。二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方元/m3(不含石方)，实做实收。四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。五、质量与施工要求：_________________1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。2、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。六、安全要求：_________________1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________法人代表(签字)：_________________法人代表(签字)：_________________联系电话：_________________联系电话：_________________签订日期：_________________签订日期：_________________隧道土方开挖合同模板篇七发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)一、工程名称：北京发那科机电有限公司CNC数控系统应用技术中心项目(蓄水池工程)二、工程地点：北京市海淀区银铧路。三、承包内容：基坑土方开挖运输、护坡、基坑、排水沟降水井、人工开挖平整、护坡土钉支护等。四、承包基价：土方每立方米按土机械进退费、机械费、消纳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用。挖土量按图纸设计、自然标高及方案计算。基坑土钉支护(护坡面)每平米