建设工程材料供应合同协议

合同编号：__________建设工程材料供应合同协议合同各方：甲方（供应方）：_______乙方（采购方）：_______鉴于甲方为乙方提供建设工程所需材料，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条材料供应1.1甲方应按照本协议约定的数量、质量和工期要求，向乙方供应建设工程所需的材料。1.2乙方应在本协议约定的期限内，按照约定的数量接收甲方供应的材料。第二条材料质量2.1甲方供应的材料应符合国家及行业规定的质量标准和设计要求。2.2甲方应提供材料质量合格的证明文件，并保证材料在运输、储存过程中不受损坏。第三条数量和计量3.1双方应按照本协议约定的数量进行供应和接收。3.2双方可共同约定材料的计量方法和单位。第四条价格和支付4.1双方应按照本协议约定的价格进行供应和接收。4.2乙方应在本协议约定的期限内，按照约定的付款方式支付甲方供应材料的价款。第五条工期5.1甲方应按照本协议约定的工期要求，向乙方供应材料。5.2乙方应在本协议约定的期限内，完成材料的接收和验收。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按照约定时间、数量、质量供应材料的，乙方有权要求甲方支付违约金。6.3乙方未按照约定时间支付价款的，甲方有权要求乙方支付违约金。第七条争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（供应方）：_______乙方（采购方）：_______签订日期：_______注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保各自权益得到保障。2.合同中涉及的术语和定义，如“数量”、“质量”、“工期”等，应明确具体，避免产生歧义。3.双方应严格按照约定履行合同义务，确保工程进度和材料质量。4.在材料供应过程中，如发生数量、质量等问题，应及时沟通协商，寻求解决方案。5.双方在履行合同过程中，如发生争议，应尝试友好协商解决。协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.供应方：指承担向采购方提供货物或服务的当事人。3.采购方：指承担接收供应方提供的货物或服务的当事人。4.材料：指用于建设工程的各类建筑材料、构配件和设备等。5.质量：指材料符合国家及行业规定的标准、规格和设计要求。6.工期：指完成建设工程所需时间，包括施工准备、施工、验收等阶段。7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.紧急工程：当乙方需要紧急完成某个建设工程时，甲方应优先供应材料，确保工程按时完成。补充条款：甲方应在乙方提出紧急需求后，立即组织材料供应，尽量缩短供应时间。若因特殊情况导致无法按时供应，甲方应提前通知乙方，并采取相应措施减轻乙方损失。2.长期合作：当甲乙双方建立长期合作关系时，可以约定优惠价格、信用支付等条款。补充条款：双方应共同协商长期合作的具体条款，如优惠价格、信用支付期限等，并在合同中明确表示。3.特殊材料供应：当工程需要特殊材料时，甲方应负责寻找供应商，并确保材料质量和供应时间。补充条款：甲方应在合同签订前，向乙方说明特殊材料的供应情况，包括供应商、材料质量、供应时间等。若无法确保特殊材料的供应，甲方应提前通知乙方，并共同商讨解决方案。4.验收标准：当乙方对材料验收有特殊要求时，应在合同中明确验收标准和流程。补充条款：双方应共同商定材料验收的标准和流程，并在合同中明确表示。乙方有权对供应的材