2024年学校防火设施施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年学校防火设施施工合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1学校名称与地址1.2施工单位名称与地址1.3合同范围与工程内容第二条合同价格与支付2.1合同总价2.2支付方式与时间2.3价款调整条件与方法第三条施工时间与进度3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3施工进度计划与要求第四条施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工标准与规范4.3质量检查与验收第五条施工材料与设备5.1施工材料要求5.2设备采购与安装5.3材料与设备验收第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2施工安全措施6.3环保要求与措施第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件与后果第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿金额与方式8.3违约责任免除第九条争议解决与法律适用9.1争议解决方式9.2适用法律与法规9.3争议解决地点与机构第十条保密条款10.1保密内容与范围10.2保密期限与义务10.3违反保密条款的后果第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件与后果第十二条合同的签署与份数12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同份数与保存第十三条其他条款13.1附加条款13.2补充协议13.3附件说明第十四条签署页14.1学校代表签字14.2施工单位代表签字14.3签字日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1学校名称与地址学校名称为X学校，地址为市区街道号。1.2施工单位名称与地址施工单位名称为X建筑有限公司，地址为市区街道号。1.3合同范围与工程内容本合同范围包括但不限于：防火设施的施工、安装、调试、验收及质保期服务。具体工程内容包括但不限于：防火门、防火窗、防火涂料、火灾报警系统、灭火系统等防火设施的采购、安装、调试及验收。第二条合同价格与支付2.1合同总价合同总价为人民币X万元整（大写：人民币捌佰捌拾捌万元整），币种为人民币。2.2支付方式与时间支付方式为银行转账，支付时间为合同签订后七个工作日内，支付合同总价的一半作为预付款。剩余款项在工程验收合格后七个工作日内支付。2.3价款调整条件与方法价款调整的条件和方法如下：（1）由于政策调整、材料价格波动等不可抗力因素导致工程造价发生变化的，双方可按实际情况进行价款调整。（2）工程变更导致工程造价变化的，双方可按实际情况进行价款调整。（3）价款调整的方法为：双方协商确定调整金额，并在合同中予以明确。第三条施工时间与进度3.1施工开始日期施工开始日期为年月日。3.2施工结束日期施工结束日期为年月日。3.3施工进度计划与要求施工进度计划如下：（1）年月日至年月日：进行防火设施的采购和准备工作。（2）年月日至年月日：进行防火设施的施工和安装。（3）年月日至年月日：进行防火设施的调试和验收。施工要求如下：（1）施工单位应按照合同约定的时间节点完成施工进度。（2）施工单位应保证施工质量，确保防火设施的安装、调试和验收符合相关法律法规和标准要求。（3）施工单位应遵守施工现场的安全生产和环保要求，确保施工过程中的安全和环保。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求施工质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定，确保防火设施的安全性、可靠性和有效性。4.2施工标准与规范施工应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑防火门》（GB12955）等国家和行业标准进行。4.3质量检查与验收（1）施工过程中，学校有权对施工质量进行监督检查，施工单位应积极配合，并提供相关资料和记录。（2）工程验收时，双方应共同进行，确认工程质量符合合同约定和标准要求。（3）工程验收合格后，施工单位应提供完整的施工资料和验收资料，以备学校长期保存。第五条施工材料与设备5.1施工材料要求施工材料应符合国家法律法规、行业标准和合同约定，具有合格证书和检测报告。5.2设备采购与安装设备应由施工单位负责采购和安装，设备品牌、型号和规格应符合合同约定。5.3材料与设备验收（1）材料和设备到达施工现场后，双方应共同进行验收，确认材料和设备的数量、型号、规格等符合合同约定。（2）验收不合格的材料和设备，施工单位应负责退换，并承担相应责任。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。6.2施工安全措施施工单位应制定施工安全措施，并严格按照措施进行施工，确保施工现场的安全。6.3环保要求与措施施工单位应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，减少施工过程中的环境影响。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任（1）施工单位未按合同约定时间完成施工的，应按逾期天数向学校支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5‰×逾期天数。（2）学校未按合同约定时间支付预付款或尾款的，应按逾期天数向施工单位支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.5‰×逾期天数。（3）一方违反合同约定，导致工程质量、安全、环保等方面出现问题，应承担相应责任。8.2赔偿金额与方式（1）违约金赔偿金额为因违约行为导致的直接经济损失。（2）赔偿方式为：违约方在收到违约金通知书后五个工作日内，一次性向受害方支付赔偿金。8.3违约责任免除（1）不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方不能履行合同的，双方互不承担违约责任。（2）双方在合同履行过程中，遵守国家法律法规、政策调整，履行合同约定义务的，不承担违约责任。第九条争议解决与法律适用9.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2适用法律与法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3争议解决地点与机构争议解决地点为合同签订地，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容与范围（1）双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、施工方案等。（2）合同签订过程中的谈判内容、沟通记录等。10.2保密期限与义务（1）双方对上述保密内容承担无限期保密义务。（2）未经对方书面同意，不得向第三方泄露或公开。10.3违反保密条款的后果（1）违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。（2）损失赔偿额为对方因保密信息泄露而导致的直接经济损失。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序（1）合同变更应书面形式提出，经双方协商一致后签署变更协议。（2）合同变更内容与原合同具有同等法律效力。11.3合同终止条件与后果（1）合同履行完毕，双方签署终止协议。（2）合同因不可抗力导致无法履行，双方签署终止协议。（3）合同终止后，双方按照合同约定处理善后事宜。第十二条合同的签署与份数12.1合同签署日期本合同签署日期为年月日。12.2合同签署地点本合同签署地点为。12.3合同份数与保存（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（2）双方均应妥善保管合同副本，以确保合同内容的准确性和完整性。第十三条其他条款13.1附加条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。13.2补充协议双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行补充或修改，应签署补充协议。13.3附件说明本合同附件包括合同履行所需的相关文件、图纸、技术要求等，附件与本合同具有同等法律效力。第十四条签署页（1）学校代表签字：（2）施工单位代表签字：（3）签字日期与地点：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、专业机构等。1.2第三方介入的范围（1）中介方提供的咨询服务、协调工作等。（2）监理方对工程质量、进度、安全等方面的监督和检查。（3）政府部门对工程进行的审批、验收、监管等。（4）专业机构提供的技术支持、检测、评估等服务。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方介入者的责任第三方介入者应按照法律法规、合同约定和职业操守，履行各自职责，确保合同的顺利履行。2.2第三方介入者的义务（1）中介方应客观、公正地提供咨询服务，协调甲乙双方的关系。（2）监理方应公正、独立地履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。（3）政府部门应依法审批、验收、监管工程，保障公共利益。（4）专业机构应提供真实、准确的技术支持和服务。第三条第三方介入的权益与限制3.1第三方介入者的权益（1）中介方有权按照合同约定收取服务费用。（2）监理方有权对工程进行监督、检查，提出整改意见。（3）政府部门有权对工程进行审批、验收，要求施工单位遵守法律法规。（4）专业机构有权获得相应的技术服务费用。3.2第三方介入者的限制（1）中介方不得干预甲乙双方的正常经营活动。（2）监理方不得利用职权谋取不正当利益。（3）政府部门不得违反法律法规，无故拖延审批、验收等程序。（4）专业机构不得提供虚假、不实的技术服务。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入者的责任限额（1）中介方的责任限额为合同中介服务费的倍数，具体倍数在补充协议中约定。（2）监理方的责任限额为监理费用的倍数，具体倍数在补充协议中约定。（3）政府部门的责任限额依法确定，如有争议，双方可协商解决。（4）专业机构的责任限额为合同技术服务费的倍数，具体倍数在补充协议中约定。4.2第三方介入者责任限额的约定甲乙双方应在补充协议中明确第三方介入者的责任限额，并约定计算方式和上限。第五条第三方介入的争议解决5.1第三方介入者与甲乙双方的争议解决（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）协商不成的，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2第三方介入者与甲乙双方以外的争议解决第三方介入者与甲乙双方以外的争议，按照双方约定或法律法规规定解决。第六条第三方介入的告知义务6.1甲乙双方的告知义务甲乙双方应在合同履行过程中，及时告知第三方介入者相关信息，确保第三方介入者能够履行各自职责。6.2第三方介入者的告知义务第三方介入者应在知悉可能影响合同履行的情况时，及时告知甲乙双方，以便双方采取相应措施。第七条第三方介入者的退出7.1第三方介入者退出的条件（1）合同履行完毕。（2）合同提前终止。（3）甲乙双方协商一致解除第三方介入。7.2第三方介入者退出的程序第三方介入者退出时，应向甲乙双方提交退出通知，并办理相关手续。甲乙双方应积极配合，确保第三方介入者顺利退出。第八条第三方介入者的替代8.1第三方介入者替代的条件（1）第三方介入者因故不能继续履行合同。（2）甲乙双方协商一致更换第三方介入者。8.2第三方介入者替代的程序甲乙双方应协商确定新的第三方介入者，并签署相应的补充协议。新第三方介入者应继续履行原第三方介入者的职责。第九条第三方介入者与其他各方的关系9.1第三方介入者与其他各方之间的独立性第三方介入者与其他各方之间应保持独立性，不应相互干预。9.2第三方介入者与其他各方的权益划分第三方介入者与其他各方的权益划分，应按照合同约定和法律法规规定办理。第十条第三方介入的合同变更与解除10.1第三方介入合同的变更第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同履行计划表：详细列出施工时间、进度、质量控制等关键节点，确保双方按照计划推进项目。2.技术规范要求：明确防火设施的技术参数、质量标准等，为施工单位提供施工依据。3.施工图纸：提供详细的施工图纸，包括防火门、防火窗、火灾报警系统等设施的具体位置和尺寸。4.材料设备清单：列出施工所需的主要材料和设备的名称、型号、规格、数量等，确保施工单位采购正确的材料和设备。5.安全生产方案：详细说明施工过程中的安全生产措施，包括现场管理、人员培训、应急预案等。6.环保措施方案：详细说明施工过程中的环保措施，包括废气、废水、噪音等污染防治措施。7.合同价款明细表：详细列出合同价款的具体构成，包括人工费、材料费、设备费、管理费等。8.质量验收标准：明确工程质量验收的标准和方法，包括验收程序、验收内容、验收结果处理等。9.施工单位资质证书：施工单位的营业执照、资质证书等，证明其具备相应的施工能力和资格。10.甲乙双方授权委托书：明确双方授权代表及权限，确保合同履行过程中的沟通和决策。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位逾期完工：施工单位未能按照合同约定的时间节点完成施工，应承担违约责任，向学校支付违约金。2.学校逾期支付款项：学校未能按照合同约定的时间节点支付款项，应承担违约责任，向施工单位支付违约金。3.施工质量不符合约定：施工质量不符合合同约定和标准要求，施工单位应负责整改，并承担相应责任。4.施工安全措施不到位：施工单位未按照安全生产方案执行，导致安全事故的发生，应承担相应责任。5.环保措施不达标：施工单位未按照环保措施方案执行，导致环境污染的发生，应承担相应责任。6.泄露商业秘密：任何一方泄露对方的商业秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预