版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年家居墙面翻新合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及营业场所第二条墙面翻新范围及内容2.1墙面翻新的具体范围2.2墙面翻新的具体内容2.3墙面翻新所需的材料及品牌第三条工期及进度3.1合同约定的工期开始时间3.2合同约定的工期结束时间3.3双方对工期的调整及变更第四条质量标准及验收4.1墙面翻新的质量标准4.2验收程序及时间4.3验收不合格的处理方式第五条费用及支付方式5.1墙面翻新的总价款5.2支付方式及支付时间表5.3价款调整的条件及方式第六条乙方责任及义务6.1乙方的施工责任6.2乙方的售后服务责任6.3乙方对甲方隐私及财产的保护第七条甲方责任及义务7.1甲方的配合义务7.2甲方对乙方施工条件的提供7.3甲方对乙方施工过程中的指示权第八条违约责任8.1双方违约的情形及责任8.2因不可抗力导致的违约8.3违约金的计算方式第九条争议解决9.1双方因合同产生的争议解决方式9.2双方提交仲裁机构或法院的名称9.3仲裁或诉讼的适用法律第十条保密条款10.1双方对合同内容及相关资料的保密10.2保密信息的范围及期限10.3违约泄露保密信息的处理第十一条合同的变更及解除11.1合同变更的条件及程序11.2合同解除的条件及程序11.3解除合同后的责任处理第十二条附则12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同未尽事宜的补充协议第十三条合同的份数及保管13.1合同正本及副本份数13.2合同的保管责任及方式13.3合同的复印件效力第十四条其他约定14.1双方的其他特别约定14.2双方签字盖章的页数14.3合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××,住所:×××。1.2乙方名称:×××,营业场所:×××。第二条墙面翻新范围及内容2.1墙面翻新的具体范围:本合同适用于甲方住所的客厅、卧室、厨房和卫生间墙面。2.2墙面翻新的具体内容:包括墙面的打磨、批腻子、刷乳胶漆等工序。2.3墙面翻新所需的材料及品牌:乳胶漆品牌为×××,腻子粉品牌为×××,其他辅料品牌为×××。第三条工期及进度3.1合同约定的工期开始时间:××××年××月××日。3.2合同约定的工期结束时间:××××年××月××日。3.3双方对工期的调整及变更:如因特殊情况导致工期延误,双方可协商调整工期,并书面确认。第四条质量标准及验收4.1墙面翻新的质量标准:按照国家标准《GB502102018建筑装饰装修工程质量验收标准》执行。4.2验收程序及时间:工程完成后,乙方负责组织验收,甲方有权参加。验收时间定于工程完成的次日。4.3验收不合格的处理方式:如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。第五条费用及支付方式5.1墙面翻新的总价款:人民币×××元整(大写:人民币×××元整)。5.2支付方式及支付时间表:甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款,剩余50%待工程验收合格后支付。5.3价款调整的条件及方式:如因乙方原因导致工程量增减,双方可按实际工程量进行价款调整,并书面确认。第六条乙方责任及义务6.1乙方的施工责任:乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工。6.2乙方的售后服务责任:乙方对施工过程中及施工后的墙面质量问题负责解决,确保甲方权益。6.3乙方对甲方隐私及财产的保护:乙方在施工过程中应保护甲方的隐私及财产,如有损坏,乙方应照价赔偿。第七条甲方责任及义务7.1甲方的配合义务:甲方应按照合同约定的工期提供施工场地,并协助乙方进行施工。7.2甲方对乙方施工条件的提供:甲方提供施工所需的水、电等基本施工条件。7.3甲方对乙方施工过程中的指示权:甲方有权对施工过程中的重大问题提出意见和指示,乙方应给予充分重视并采纳。第八条违约责任8.1双方违约的情形及责任:如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。8.2因不可抗力导致的违约:如因不可抗力导致一方不能履行合同,该方应立即通知对方,并提供相关证明文件。经双方协商,可适当调整工期和费用。8.3违约金的计算方式:违约金按合同总价款的5%计算。第九条争议解决9.1双方因合同产生的争议解决方式:双方可协商解决,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2双方提交仲裁机构或法院的名称:双方选择提交×××仲裁委员会进行仲裁,或提交×××人民法院进行诉讼。9.3仲裁或诉讼的适用法律:本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1双方对合同内容及相关资料的保密:双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以保密。10.2保密信息的范围及期限:保密信息包括但不限于合同条款、技术资料、商业计划等,保密期限为合同终止后三年。10.3违约泄露保密信息的处理:如一方泄露保密信息,泄露方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十一条合同的变更及解除11.1合同变更的条件及程序:双方同意变更合同内容时,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。11.2合同解除的条件及程序:如双方协商一致解除合同,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。11.3解除合同后的责任处理:合同解除后,双方应按照约定办理相关手续,并相互承担因解除合同所造成的损失。第十二条附则12.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件:合同约定的工期结束,工程验收合格,双方办理完毕结算手续后终止。12.3合同未尽事宜的补充协议:如合同中未涉及的事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的份数及保管13.1合同正本及副本份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。13.2合同的保管责任及方式:双方各自妥善保管合同正本,不得泄露给第三方。13.3合同的复印件效力:合同复印件具有同等法律效力,但不得作为法律诉讼的依据。第十四条其他约定14.1双方的其他特别约定:双方在合同履行过程中,如有其他特殊约定,应以书面形式确认。14.2双方签字盖章的页数:本合同签字盖章的页数为总页数的一页。14.3合同附件清单:附件清单详见附件,附件清单与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方:指非甲方乙方之外的自然人、法人或其他组织,包括但不仅限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于合同履行过程中的监督、协调、评估、审计等环节。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入的程序:第三方介入应经甲乙双方协商一致,并签订书面介入协议。2.2第三方介入的条件:第三方介入需符合合同履行需要,且不违背双方合法权益。第三条第三方的主要权利义务3.1第三方的权利:第三方根据介入协议享有合同约定的权利,包括但不仅限于对施工过程的监督、评价、建议等。3.2第三方的义务:第三方应遵守合同约定,公正、客观地进行介入工作,并保守合同秘密。第四条第三方介入的费用及支付4.1第三方介入的费用:第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并计入合同总价款。4.2第三方费用的支付方式:甲方乙方可按合同约定的支付时间表支付第三方费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额根据介入工作的性质、难度、风险等因素确定。5.2第三方责任限额的表述:第三方对因介入工作导致的合同履行问题,承担限额内的赔偿责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系:第三方介入不影响甲乙双方的权利义务,第三方仅为合同履行的辅助方。6.2第三方与甲乙方之间的沟通:甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保合同顺利履行。第七条第三方违约处理7.1第三方违约的情形及处理:第三方如违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2第三方违约金的计算方式:违约金按合同总价款的5%计算。第八条争议解决8.1第三方介入产生的争议解决方式:如因第三方介入产生争议,双方可协商解决,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方提交仲裁机构或法院的名称:双方选择提交×××仲裁委员会进行仲裁,或提交×××人民法院进行诉讼。8.3仲裁或诉讼的适用法律:本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条保密条款9.1第三方对合同内容及相关资料的保密:第三方在合同履行过程中所获悉的甲乙双方的商业秘密和机密信息,应予以保密。9.2保密信息的范围及期限:保密信息包括但不限于合同条款、技术资料、商业计划等,保密期限为合同终止后三年。9.3违约泄露保密信息的处理:如第三方泄露保密信息,泄露方应承担相应的违约责任,赔偿因此造成的损失。第十条合同的变更及解除10.1合同变更的条件及程序:双方同意变更合同内容时,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。10.2合同解除的条件及程序:如双方协商一致解除合同,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。10.3解除合同后的责任处理:合同解除后,第三方应按照约定办理相关手续,并相互承担因解除合同所造成的损失。第十一条附则11.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件:合同约定的工期结束,工程验收合格,双方办理完毕结算手续后终止。11.3合同未尽事宜的补充协议:如合同中未涉及的事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的份数及保管12.1合同正本及副本份数:本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。12.2合同的保管责任及方式:甲乙双方与第三方各自妥善保管合同正本,不得泄露给无关第三方。12.3合同的复印件效力:合同复印件具有同等法律效力,但不得作为法律诉讼的依据。第十三条其他约定13.1双方的其他特别约定:双方在合同履行过程中,如有其他特殊约定,应以书面形式确认。13.2双方签字盖章的页数:本合同签字盖章第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体及定义详细说明附件二:墙面翻新范围及内容详细说明附件三:工期及进度详细说明附件四:质量标准及验收详细说明附件五:费用及支付方式详细说明附件六:乙方责任及义务详细说明附件七:甲方责任及义务详细说明附件八:违约责任详细说明附件九:争议解决详细说明附件十:保密条款详细说明附件十一:合同的变更及解除详细说明附件十二:附则详细说明说明二:违约行为及责任认定:违约行为列表:1.甲方未按约定时间支付预付款或尾款。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准。3.乙方未按约定保护甲方隐私及财产。4.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。5.甲方未按约定参与工程验收。6.乙方未按约定提供售后服务。7.双方未按约定协商变更或解除合同。责任认定标准:1.违约金计算方式:按照合同总价款的5%计算。2.损失赔偿计算方式:根据实际损失金额进行赔偿。3.违约行为导致的损失计算方式:根据甲方乙方因违约行为所遭受的实际损失计算。示例说明:如甲方未按约定时间支付预付款,乙方有权拒绝施工,并要求甲方支付违约金。如乙方未按约定时间完成工程,甲方有权拒绝支付尾款,并要求乙方赔偿因延期导致的损失。说明三:法律名词及解释:法律名词列表:1.墙面翻新:指对墙面进行打磨、批腻子、刷乳胶漆等工序的过程。2.工期:指合同约定的工程开始施工到工程验收合格的时间段。3.质量标准:指按照国家或行业标准对工程质量的要求。4.违约金:指一方违约时向守约方支付的赔偿金。5.损失赔偿:指因违约行为导致的实际损失的赔偿。6.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.合同变更:指双方对合同内容进行修改或补充的行为。8.合同解除:指双方依法终止合同效力的行为。9.保密信息:指合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- PRP富血小板血浆治疗
- 临时促销员招聘合同模板
- 商店装饰施工合同
- 机场建设脚手架安装协议样本
- 墙面施工合同:超市内部装修
- 铁路供排水合同
- 转口贸易合同中诉讼管辖规定
- 旅游大巴租赁合同样本
- 铝合金船舶维修施工合同范本
- 移动公司装修设计施工合同
- 2024-2030年中国脑科医院行业发展分析及发展前景与趋势预测研究报告
- 国有企业采购管理办法
- 2024年全国(市场调查及营销)专业技能知识考试题库与答案
- 语文整本书阅读《西游记》27天共读学习单-2024-2025学年统编版语文七年级上册
- 小学英语教学课件What time is it英语教学
- 中国精神故事课件
- 自然拼读法-图文.课件
- 2024中国长江电力股份限公司招聘高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- Unit 2 Travelling Around Listening and Speaking 教学设计-2024-2025学年高中英语人教版(2019)必修第一册
- 2024CPA合作合同模板
- 审计实务培训课件
评论
0/150
提交评论