2024年施工简易协议条款样本

2024年施工简易协议条款样本版A版本合同目录一览1.一般规定1.1合同的订立1.2合同的生效1.3合同的履行地点和时间2.工程内容及施工范围2.1工程内容2.2施工范围3.工期及进度计划3.1工期3.2进度计划4.质量标准及要求4.1质量标准4.2质量要求5.材料及设备5.1材料5.2设备6.施工安全6.1安全措施6.2安全事故的处理7.合同价格及支付7.1合同价格7.2支付方式7.3支付时间8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.违约责任9.1违约责任9.2违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同的终止12.1终止条件12.2终止程序13.附则13.1合同的生效、修改和解除13.2合同的解释和适用法律14.其他约定14.1双方的其他约定第一部分：合同如下：1.一般规定1.1合同的订立1.1.1本合同由双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过友好协商而订立。1.1.2本合同的订立，以书面形式进行，并由双方加盖公章和法定代表人签字或者盖章后生效。1.2合同的生效1.2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付之日止。1.2.2本合同的生效，不得违反法律、行政法规的规定，不得损害社会公共利益。1.3合同的履行地点和时间1.3.1合同的履行地点为项目施工现场。1.3.2双方应按照合同约定的时间、地点和方式履行合同义务。2.工程内容及施工范围2.1工程内容2.1.1本工程包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化、市政道路等内容。2.1.2具体工程内容和施工范围以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。2.2施工范围2.2.1施工范围包括工程施工、设备安装、调试、验收等全部工作。2.2.2施工范围的具体划分，以双方签订的补充协议或者附件为准。3.工期及进度计划3.1工期3.1.1工程开工日期为双方确认的开工通知中载明的日期。3.1.2工程竣工交付日期为双方确认的竣工验收报告日期。3.2进度计划3.2.1承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报送发包人审批。3.2.2承包人应按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期交付。4.质量标准及要求4.1质量标准4.1.1工程质量应符合国家、行业和地方有关标准和规范的要求。4.1.2工程质量的具体要求，以施工图纸、技术说明书和合同约定的其他文件为准。4.2质量要求4.2.1承包人应保证工程质量，不得有质量事故和重大质量问题。4.2.2工程质量的检验和验收，按照合同约定的程序和标准进行。5.材料及设备5.1材料5.1.1承包人应按照合同约定的材料种类、规格、数量和质量要求采购和使用材料。5.1.2发包人应按照合同约定的时间、地点和方式提供材料，并对其质量负责。5.2设备5.2.1承包人应按照合同约定的设备种类、规格、数量和质量要求采购和使用设备。5.2.2发包人应按照合同约定的时间、地点和方式提供设备，并对其质量负责。6.施工安全6.1安全措施6.1.1承包人应制定施工安全措施，并报送发包人审批。6.1.2承包人应按照审批后的安全措施组织施工，确保施工安全。6.2安全事故的处理6.2.1发生安全事故，承包人应立即报告发包人和有关部门，并采取措施防止事故扩大。6.2.2安全事故的处理，按照有关法律、法规和合同约定进行。8.合同的变更与解除8.1变更条件1)双方协商一致；2)国家法律、法规、政策变化要求变更；3)不可抗力因素导致合同无法履行；4)其他双方认可的变更原因。8.2解除条件1)双方协商一致；2)因不可抗力因素导致合同无法履行；3)一方严重违约，导致合同无法履行；4)其他法律、法规规定的解除条件。9.违约责任9.1违约责任9.1.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失、费用和利润等。9.2违约赔偿9.2.1违约赔偿的具体金额和计算方式，按照合同约定的违约责任条款和损失计算方法进行。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1如双方同意，争议可以提交仲裁机构进行仲裁。10.2.2仲裁机构的选择和仲裁地点，应由双方在争议发生前协商确定。11.合同的解除11.1解除条件11.1.1合同解除的条件应符合本合同第八条规定的解除条件。11.2解除程序11.2.1合同解除应通过书面形式通知对方，并说明解除理由。11.2.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。12.合同的终止12.1终止条件12.1.1合同终止的条件应符合本合同第八条规定的解除条件。12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应立即停止合同的履行。12.2.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。13.附则13.1合同的生效、修改和解除13.1.1合同的生效、修改和解除，应符合国家法律、法规的规定。13.1.2合同的生效、修改和解除，应以书面形式进行，并由双方加盖公章和法定代表人签字或者盖章。13.2合同的解释和适用法律13.2.1本合同的解释，应按照合同条款的通常含义和公平原则进行。13.2.2本合同适用中华人民共和国法律，法律法规另有规定的除外。14.其他约定14.1双方的其他约定14.1.1双方在合同履行过程中，如需补充或者修改合同条款，应通过书面形式确认。14.1.2双方的其他约定，应符合国家法律、法规的规定，不得违反社会公共利益。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸和技术说明书描述：详细说明工程的设计要求、施工标准、材料要求等信息。要求：必须是经双方确认的正式图纸和说明书，由设计单位出具。2.工程量清单描述：列出工程所需材料、工程量及价格等详细信息。要求：清单内容应完整、准确，由承包人提供，发包人审批。3.材料和设备供应清单描述：详细列出所需材料和设备的种类、规格、数量、质量要求等。要求：清单应由发包人提供，承包人确认。4.施工进度计划描述：详细说明工程的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。要求：计划应由承包人制定，发包人审批。5.安全措施计划描述：详细说明施工过程中的安全措施和应急预案。要求：计划应由承包人制定，发包人审批。6.合同变更和解除的书面协议描述：当合同需要变更或解除时，双方签署的书面协议。要求：协议应明确变更或解除的内容、条件和程序。7.争议解决的仲裁协议或诉讼文件描述：当双方发生争议时，用于解决争议的仲裁协议或诉讼文件。要求：文件应明确选择仲裁机构或法院，地点和程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按照合同约定的时间完成工程。责任认定：违约方应支付违约金，并承担因工期延误引起的额外费用。示例说明：如果承包人未能在约定的工期内完成工程，应按照合同约定支付违约金，并承担由此导致的发包人损失。2.质量不符合约定违约行为：工程质量不符合合同约定的标准。责任认定：违约方应承担返工、修复费用，并支付违约金。示例说明：如果工程质量不符合国家规范，承包人应负责返工，并承担由此产生的费用和发包人的损失。3.材料和设备供应不符合约定违约行为：提供的材料和设备不符合合同要求。责任认定：违约方应负责更换或修复，并支付违约金。示例说明：如果提供的材料质量不合格，承包人应负责更换，并承担由此导致的发包人损失。4.安全违规违约行为：违反施工安全规定，导致安全事故。责任认定：违约方应承担事故处理费用，并支付违约金。示例说明：如果承包人未按照安全措施施工，导致安全事故，应承担事故处理费用和发包人的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应用：在合同中用于规定在不可抗力情况下合同的履行责任和方式。2.违约金定义：违约金是指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。应用：在合同中用于规定违约行为的赔偿标准。3.工期延误定义：工期延误是指工程未能在合同约定的时间内完成。应用：在合同中用于规定工期延误的处理方式和责任。4.质量不符合约定定义：质量不符合约定是指工程质量未达到合同约定的标准。应