2024年升级版工业用钢结构建筑施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年升级版工业用钢结构建筑施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工时间及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及提前完成处理第五条施工质量及标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3劳动保护第七条材料供应7.1材料种类及规格7.2材料供应责任7.3材料质量争议处理第八条技术支持及服务8.1技术咨询8.2技术培训8.3技术支持电话及响应时间第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定及处理9.3违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件及后果第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的事宜处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任判定及处理第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律法规变化影响14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方所有的位于X地点的工业用钢结构建筑的施工工程。1.3术语定义为本合同所述，但未在本合同中定义的术语，其含义应与行业标准或通用解释相同，除非双方另有约定。第二条工程内容2.1工程概述本工程为X平方米的工业用钢结构建筑，包括钢结构制作、运输、安装、调试及验收等全部工作。2.2施工范围施工范围包括但不限于：钢结构构件加工、现场组装、焊接、油漆、电气设备安装、管道安装、排水系统安装等。2.3施工标准本工程应按照《工业建筑设计规范》（GB50017）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）等国家和行业标准进行施工。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本工程的全部工作量，包括施工、材料、设备、人工、管理、税费等费用，具体金额为人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整。3.3支付方式甲方应按照乙方提交的正确、合法的工程进度报告和结算单，按时支付合同价款。支付方式为银行转账。第四条施工时间及进度4.1施工期限本工程的施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计X日。4.2施工进度计划乙方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工进度计划，并报甲方批准。4.3延期及提前完成处理如因乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。如因甲方原因导致工程提前完成，甲方不应减少合同价款。第五条施工质量及标准5.1质量要求本工程应达到优良工程标准，并通过政府相关部门的验收。5.2质量检验乙方应按施工进度计划进行自检、互检、专检，并接受甲方和政府相关部门的检验。5.3质量争议处理如发生质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，并根据检测结果处理。第六条施工安全6.1安全措施乙方应制定严格的安全管理制度和操作规程，并严格执行。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并报告甲方和政府相关部门。6.3劳动保护乙方应按照国家和地方的劳动保护规定，为施工人员提供必要的劳动保护设施和用品。第八条技术支持及服务8.1技术咨询乙方应在合同签订后X日内，向甲方提供完整的施工图纸和技术文件，并负责解释图纸和文件中的技术问题。8.2技术培训乙方应对甲方指定的操作人员进行技术培训，确保甲方人员能够熟练操作和维护工程设备。8.3技术支持电话及响应时间乙方应设立技术支持电话，确保甲方在施工过程中遇到的技术问题能够得到及时解决。电话号码为：，响应时间不超过24小时。第九条违约责任9.1违约行为包括但不限于：不按合同约定履行义务、延迟履行、擅自变更合同内容等。9.2违约责任判定及处理违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.3违约金计算方式违约金计算方式为：违约金额X1%。第十条争议解决10.1争议解决方式1.提交X仲裁委员会仲裁；2.向X人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构如选择仲裁，仲裁地点为X，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3诉讼地点及法院如选择诉讼，诉讼地点为X，法院为X人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。11.3合同解除条件及后果合同解除应书面签订，并由双方盖章确认。解除合同后，乙方应按照合同约定承担相应的责任。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止条件为：工程验收合格，甲方支付完毕合同价款。12.2终止后的事宜处理合同终止后，乙方应按照合同约定办理工程移交手续，并承担相应的后期保障责任。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。13.3泄密责任判定及处理如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律法规变化影响如因法律法规变化，影响合同履行，双方应协商调整。14.3合同附件及补充协议本合同附件包括：施工图纸、技术文件、工程量清单等。补充协议应书面签订，并由双方盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，参与或影响合同的履行。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入的情况包括但不限于：1)第三方提供货物、工程或服务；2)第三方参与合同的实施、监督或验收；3)第三方与甲方或乙方有合同关系。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定或法律规定，对其提供的货物、工程或服务承担责任。3.2第三方如违反合同约定或法律规定，造成甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿。第四条甲乙方的义务4.1甲方应负责与第三方沟通协调，确保第三方按照合同约定履行义务。4.2乙方应按照合同约定，提供货物、工程或服务，并保证第三方履行的质量、安全、进度等。第五条第三方责任限额5.1第三方应承担的责任限额，按照合同约定或法律规定执行。5.2如无合同约定或法律规定，第三方应承担的责任限额为第三方从甲方或乙方获得的利益。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响本合同的履行。6.2第三方如与甲方、乙方发生纠纷，不影响本合同的履行。第七条第三方介入的处理7.1如甲方或乙方发现第三方介入的情况，应及时通知对方。7.2甲方或乙方如认为第三方介入影响本合同的履行，应与第三方协商解决。第八条第三方违约的处理8.1如第三方违约，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2如第三方违约导致甲方或乙方损失，甲方或乙方有权要求第三方赔偿。第九条第三方介入的变更9.1如第三方因故不能履行合同义务，甲方或乙方有权要求变更第三方。9.2变更第三方应书面签订，并由甲方、乙方及新的第三方确认。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止条件，按照合同约定或法律规定执行。10.2第三方介入终止后，甲方、乙方应与第三方办理相关手续，包括但不限于工程移交、结算等。第十一条第三方介入的保密11.1第三方应保守本合同及合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等。11.2第三方如违反保密义务，应承担违约责任。第十二条第三方介入的法律适用本合同关于第三方介入的条款，适用中华人民共和国法律法规。第十三条第三方介入的争议解决1.提交X仲裁委员会仲裁；2.向X人民法院提起诉讼。第十四条第三方介入的其他条款本合同关于第三方介入的其他条款，由甲方、乙方及第三方协商确定。第二部分结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工业用钢结构建筑施工设计图纸附件二：工业用钢结构建筑施工技术文件附件三：工业用钢结构建筑施工工程量清单附件四：工业用钢结构建筑施工材料供应清单附件五：工业用钢结构建筑施工设备供应清单附件六：工业用钢结构建筑施工人员名单附件七：工业用钢结构建筑施工进度计划附件八：工业用钢结构建筑施工质量检验标准附件九：工业用钢结构建筑施工安全措施计划附件十：工业用钢结构建筑施工环境保护措施计划附件十一：工业用于钢结构建筑施工合同的变更、解除和终止协议附件十二：工业用于钢结构建筑施工违约金计算方式附件十三：工业用于钢结构建筑施工争议解决方式附件十四：工业用于钢结构建筑施工保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.不按合同约定履行义务；2.延迟履行；3.擅自变更合同内容；4.提供的货物、工程或服务不符合合同约定或法律规定；5.违反保密义务。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：按照附件十二的约定计算。2.违约造成的损失赔偿：根据实际损失金额计算，包括直接损失和间接损失。示例说明：如果乙方延迟交付货物超过合同约定的期限，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据延迟交付的时间