2024年分包责任界定补充合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年分包责任界定补充合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同类型1.2合同双方1.3合同生效日期2.分包工程范围2.1分包工程概述2.2分包工程详细清单3.分包责任界定3.1分包商责任3.2发包商责任3.3分包商与发包商之间的责任划分4.质量控制与验收4.1质量标准与要求4.2验收程序与标准4.3质量问题的处理5.工期与进度5.1工期计划与要求5.2进度报告与更新5.3工期延误的处理6.支付与结算6.1支付条件与方式6.2进度付款与最终付款6.3价款调整与扣款7.变更管理7.1变更申请与审批7.2变更对分包工程的影响7.3变更导致的合同价款调整8.违约责任8.1分包商违约8.2发包商违约8.3违约赔偿金额的计算与支付9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.3仲裁或诉讼的费用承担10.保险与安全保障10.1分包商的保险责任10.2分包商的安全保障要求10.3保险事故的处理11.信息与沟通11.1合同信息的管理11.2沟通渠道与要求11.3保密条款12.合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的程序12.3合同解除或终止后的处理13.一般条款13.1合同的效力13.2合同的转让13.3分包商的分包行为14.附件与附录14.1合同附件清单14.2附录文件清单14.3附件与附录的修改与更新第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同类型1.2合同双方1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格日止。第二条分包工程范围2.1分包工程概述分包工程为：（工程概述，如工程名称、工程地点、工程内容等）。2.2分包工程详细清单详见附件一：分包工程详细清单。第三条分包责任界定3.1分包商责任分包商应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求等完成分包工程的施工，并保证分包工程的安全生产和质量合格。3.2发包商责任发包商负责提供施工场地、施工条件、图纸、技术规范等，并按照合同约定支付分包工程款项。3.3分包商与发包商之间的责任划分双方按照合同约定的责任和义务进行分工，对于分包工程的安全、质量、进度等方面的问题，按照合同约定承担相应的责任。第四条质量控制与验收4.1质量标准与要求分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包商提供的图纸、技术规范等要求。4.2验收程序与标准分包工程的验收应按照合同约定的程序进行，包括初步验收、隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收等。验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包商提供的图纸、技术规范等要求。4.3质量问题的处理对于验收不合格的分包工程，分包商应按照合同约定进行整改，并承担整改费用。如分包商整改后仍不符合合同约定，发包商有权委托第三方进行整改，并承担相应费用。第五条工期与进度5.1工期计划与要求分包商应按照合同约定的工期计划完成分包工程的施工。如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。5.2进度报告与更新分包商应定期向发包商报告分包工程的施工进度，如因分包商原因导致进度延误，分包商应立即通知发包商，并采取措施保证工期。5.3工期延误的处理如因分包商原因导致工期延误，分包商应按照合同约定向发包商支付违约金。如因不可抗力等非分包商原因导致工期延误，双方应协商顺延工期。第六条支付与结算6.1支付条件与方式发包商在分包商完成分包工程的相应节点后，按照合同约定的支付条件向分包商支付款项。支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。6.2进度付款与最终付款分包商完成分包工程的相应节点后，发包商按照合同约定的比例支付进度款。工程竣工验收合格后，发包商向分包商支付最终付款。6.3价款调整与扣款如分包商未按照合同约定完成分包工程，发包商有权按照合同约定从应支付的款项中扣除违约金。如分包商因违约导致发包商损失，分包商应承担相应的赔偿责任。第八条违约责任8.1分包商违约分包商未按照合同约定完成分包工程的，应按照合同约定向发包商支付违约金。如分包商因违约导致发包商损失，分包商应承担相应的赔偿责任。8.2发包商违约发包商未按照合同约定支付款项的，应按照合同约定向分包商支付违约金。如发包商因违约导致分包商损失，发包商应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿金额的计算与支付违约赔偿金额的计算方法按照合同约定的方式进行。违约方应在收到违约金计算通知后的10日内支付违约金。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院仲裁或诉讼的地点为：（地点名称）。诉讼法院为：（法院名称）。9.3仲裁或诉讼的费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担。如双方另有约定，从其约定。第十条保险与安全保障10.1分包商的保险责任分包商应按照合同约定购买并维持保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。保险费用由分包商承担。10.2分包商的安全保障要求分包商应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，采取必要的安全保障措施，确保分包工程施工过程中的安全。10.3保险事故的处理如发生保险事故，分包商应立即通知发包商，并按照保险合同的约定进行理赔。分包商应妥善处理保险事故，防止损失扩大。第十一条信息与沟通11.1合同信息的管理双方应建立合同信息管理机制，确保合同信息的准确、完整和及时更新。11.2沟通渠道与要求11.3保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（具体条件，如违约、不可抗力等）。12.2合同终止的程序合同终止前，双方应按照合同约定的程序进行结算，并办理相关手续。12.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，分包商应按照合同约定撤出施工场地，并将施工场地恢复至合同约定的状态。第十三条一般条款13.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3分包商的分包行为分包商不得将分包工程的全部或部分分包给第三方，除非双方另有约定。第十四条附件与附录14.1合同附件清单附件清单详见附件二：合同附件清单。14.2附录文件清单附录文件清单详见附件三：附录文件清单。14.3附件与附录的修改与更新附件与附录的修改和更新应经双方协商一致，并以书面形式进行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和界定15.1第三方概念在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、团体或机构，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。15.2第三方介入的情形第三方介入合同的情形包括但不限于：监理工程师对工程质量的监督、审计机构对财务报表的审计、保险公司对保险事故的理赔等。15.3第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第三方在承担相应职责时，应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择与委托甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的委托协议。委托协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。16.2第三方介入的程序与要求第三方介入合同的程序和要求应符合国家相关法律法规和行业标准。甲乙双方应积极配合第三方的相关工作，提供必要的文件和资料。16.3第三方报告的认可与执行第三方出具的报告、鉴定意见或其他结论，甲乙双方应给予认可。如甲乙双方对第三方的报告有异议，可协商要求第三方进行补充调查或重新出具报告。17.第三方责任与甲方乙方的关系17.1第三方责任第三方应按照委托协议的约定，对分包工程的质量和安全等方面进行监督、检查或评估。如第三方未履行合同约定，导致分包工程出现质量问题或安全事故，第三方应承担相应的责任。17.2甲方乙方责任甲乙双方应对第三方的工作进行协助和配合，确保第三方能够顺利履行合同约定的职责。如甲乙双方未履行协助义务，导致第三方无法正常工作，甲乙双方应承担相应的责任。17.3第三方与甲方乙方之间的责任划分第三方在履行合同约定的职责时，如因甲乙双方的原因导致第三方无法正常工作，第三方不承担责任。如第三方的原因导致分包工程出现质量问题或安全事故，第三方应承担相应的责任。18.第三方介入的变更与解除18.1变更第三方甲乙双方如需变更第三方，应提前书面通知对方，并说明变更理由。变更第三方应重新签订委托协议，并明确新的第三方责任限额。18.2解除第三方介入甲乙双方如需解除第三方介入，应提前书面通知对方，并说明解除理由。解除第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。19.第三方介入的违约处理19.1第三方违约如第三方未按照委托协议的约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。如第三方违约导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿。19.2甲方乙方违约如甲乙双方未按照委托协议的约定协助第三方工作，甲乙双方应承担违约责任。如甲乙双方违约导致第三方无法正常工作，甲乙双方应承担相应的赔偿责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2仲裁或诉讼的地点与法院仲裁或诉讼的地点为：（地点名称）。诉讼法院为：（法院名称）。20.3仲裁或诉讼的费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担。如双方另有约定，从其约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单附件内容：分包工程的详细清单，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程量等。附件要求：清单内容应详细准确，工程量应符合实际需求。附件说明：附件一用于明确分包工程的详细范围和内容，便于双方进行施工管理和监督。附件二：合同附件清单附件内容：合同附件的清单，包括各种合同文件和资料。附件要求：清单内容应完整，附件文件应符合合同约定。附件说明：附件二用于明确合同附件的名称和内容，便于双方查阅和保管。附件三：附录文件清单附件内容：附录文件的清单，包括技术规范、图纸、设计文件等。附件要求：清单内容应完整，附录文件应符合合同约定。附件说明：附件三用于明确附录文件的名称和内容，便于双方查阅和应用。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成分包工程。2.分包商未按照合同约定支付款项。3.分包商未按照合同约定购买并维持保险。4.分包商未按照合同约定履行安全措施。5.发包商未按照合同约定支付款项。6.发包商未按照合同约定提供施工场地和条件。7.双方未按照合同约定履行信息沟通和保密义务。违约责任认定标准：1.分包商未按照合同约定完成分包工程的，应按照合同约定向发包商支付违约金。2.分包商未按照合同约定支付款项的，应按照合同约定向发包商支付违约金。3.分包商未按照合同约定购买并维持保险的，应按照合同约定向发包商支付违约金。4.分包商未按照合同约定履行安全措施的，应按照合同约定向发包商支付违约金。5.发包商未按照合同约定支付款项的，应按照合同约定向分包商支付违约金。6.发包商未按照合同约定提供施工场地和条件的，应按照合同约定向分包商支付违约金。7.双方未按照合同约定履行信息沟通和保密义务的，应按照合同约定向对方支付违约金。示例说明：如果分包商未按照合同约定完成分包工程，导致工程延期交付，发包商可以要求分包商支付违约金，以弥补因工程延期所造成的损失。说明三：法律名词及