版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑和勘察设计合同模板第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“发包方”):
乙方(以下简称“承包方”):
鉴于发包方拟对(项目名称)进行(建筑/勘察/设计)施工,现经双方友好协商,就相关事宜达成如下协议:
一、项目基本情况
1.1项目名称:(项目名称)
1.2项目地点:(项目地点)
1.3项目规模:(项目规模)
1.4项目内容:(项目内容)
二、合同标的及范围
2.1承包方按照发包方要求,对项目进行(建筑/勘察/设计)施工。
2.2合同标的包括但不限于:
(1)设计图纸、施工图纸、竣工图等设计文件;
(2)施工组织设计、施工方案、施工计划等施工文件;
(3)工程量清单、材料清单、设备清单等工程资料;
(4)工程验收报告、质量保证书等验收文件。
三、合同价款及支付方式
3.1合同价款:(合同价款)
3.2支付方式:
(1)合同签订后,发包方向承包方支付合同价款的20%作为预付款;
(2)工程进度达到合同约定节点时,发包方按照实际完成工程量支付相应款项;
(3)工程竣工验收合格后,发包方支付合同价款的70%;
(4)保修期满,承包方提交保修金退还申请,发包方退还保修金。
四、工期及延期责任
4.1工期:(工期)
4.2延期责任:
(1)因发包方原因导致工期延误的,承包方有权要求延长工期,并要求发包方支付相应的工期延误费用;
(2)因承包方原因导致工期延误的,承包方应承担相应的违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。
五、质量及验收
5.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
5.2工程验收:
(1)承包方应在工程竣工验收合格后,向发包方提交验收报告;
(2)发包方应在收到验收报告后15日内组织验收,验收合格后签署验收意见。
六、保密条款
6.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及终止
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时,本合同终止。
九、其他
9.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2附件:
(1)项目基本情况表;
(2)工程设计图纸;
(3)施工组织设计;
(4)工程量清单;
(5)材料清单;
(6)设备清单。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期:____年____月____日
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下简称“发包方”):
乙方(以下简称“承包方”):
第三方(以下简称“第三方”):
鉴于发包方拟对(项目名称)进行(建筑/勘察/设计)施工,为保障项目顺利进行,提高施工质量和效率,现经三方友好协商,就相关事宜达成如下协议:
一、项目基本情况
1.1项目名称:(项目名称)
1.2项目地点:(项目地点)
1.3项目规模:(项目规模)
1.4项目内容:(项目内容)
二、合同标的及范围
2.1承包方按照发包方要求,在第三方指导下,对项目进行(建筑/勘察/设计)施工。
2.2合同标的包括但不限于:
(1)设计图纸、施工图纸、竣工图等设计文件;
(2)施工组织设计、施工方案、施工计划等施工文件;
(3)工程量清单、材料清单、设备清单等工程资料;
(4)工程验收报告、质量保证书等验收文件。
三、第三方责任
3.1第三方负责对承包方的施工过程进行全程监督,确保施工质量、进度和安全符合国家及行业相关标准和规范。
3.2第三方有权对承包方的施工方案、施工计划等进行审核,并提出修改意见。
3.3第三方应确保施工过程中涉及的技术、工艺、材料等符合合同约定。
四、甲方权益
4.1甲方享有项目进度、质量、安全等方面的知情权。
4.2甲方有权要求承包方和第三方在施工过程中提供必要的施工资料、报告等。
4.3甲方有权对施工过程中的重大问题进行决策。
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款:(合同价款)
5.2支付方式:
(1)合同签订后,发包方向承包方支付合同价款的20%作为预付款;
(2)工程进度达到合同约定节点时,发包方按照实际完成工程量支付相应款项;
(3)工程竣工验收合格后,发包方支付合同价款的70%;
(4)保修期满,承包方提交保修金退还申请,发包方退还保修金。
六、工期及延期责任
6.1工期:(工期)
6.2延期责任:
(1)因发包方原因导致工期延误的,承包方有权要求延长工期,并要求发包方支付相应的工期延误费用;
(2)因承包方或第三方原因导致工期延误的,承包方应承担相应的违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。
七、质量及验收
7.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
7.2工程验收:
(1)承包方应在工程竣工验收合格后,向发包方提交验收报告;
(2)发包方应在收到验收报告后15日内组织验收,验收合格后签署验收意见。
八、违约责任
8.1承包方和第三方未按照合同约定履行义务,导致工期延误、质量不合格、安全事故等,应承担相应的违约责任。
8.2甲方有权要求违约方赔偿因此遭受的损失。
九、限制条款
9.1承包方和第三方未经甲方同意,不得擅自变更合同内容。
9.2承包方和第三方不得将合同权利义务转让给他人。
9.3承包方和第三方不得利用甲方提供的资料和资源进行不正当竞争。
十、争议解决
10.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效及终止
11.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。
11.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时,本合同终止。
十二、其他
12.1本合同一式三份,甲、乙、第三方各执一份,具有同等法律效力。
12.2附件:
(1)项目基本情况表;
(2)工程设计图纸;
(3)施工组织设计;
(4)工程量清单;
(5)材料清单;
(6)设备清单。
第三方介入的意义和目的:
第三方作为专业监督机构,对承包方的施工过程进行全程监督,确保施工质量、进度和安全符合国家及行业相关标准和规范,提高施工效率,降低风险。
甲方为主导的目的和意义:
甲方作为项目业主,对项目进度、质量、安全等方面享有知情权,有权对重大问题进行决策,保障项目顺利进行,实现甲方利益最大化。
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
乙方(以下简称“承包方”):
甲方(以下简称“发包方”):
第三方(以下简称“监理方”):
鉴于乙方拟对(项目名称)进行(建筑/勘察/设计)施工,为保障项目质量,提高施工效率,现经三方友好协商,就相关事宜达成如下协议:
一、项目基本情况
1.1项目名称:(项目名称)
1.2项目地点:(项目地点)
1.3项目规模:(项目规模)
1.4项目内容:(项目内容)
二、监理方责任
2.1监理方负责对项目施工过程进行全程监理,确保施工质量、进度和安全符合国家及行业相关标准和规范。
2.2监理方有权要求承包方对施工方案、施工计划等进行调整,以符合项目要求。
2.3监理方应定期向甲方汇报项目进展情况,包括工程质量、进度、安全等方面的信息。
三、乙方权益
3.1乙方享有项目施工过程中的自主权,包括但不限于施工方案的选择、施工方法的决定、施工人员的调配等。
3.2乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需资源,如场地、材料、设备等。
3.3乙方在项目施工过程中,有权对监理方提出的技术要求和建议进行反馈和协商。
四、合同价款及支付方式
4.1合同价款:(合同价款)
4.2支付方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款;
(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方按照实际完成工程量支付相应款项;
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的70%;
(4)保修期满,乙方提交保修金退还申请,甲方退还保修金。
五、工期及延期责任
5.1工期:(工期)
5.2延期责任:
(1)因甲方原因导致工期延误的,乙方有权要求延长工期,并要求甲方支付相应的工期延误费用;
(2)因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。
六、质量及验收
6.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
6.2工程验收:
(1)乙方应在工程竣工验收合格后,向甲方提交验收报告;
(2)甲方应在收到验收报告后15日内组织验收,验收合格后签署验收意见。
七、违约责任
7.1甲方未按照合同约定提供施工所需资源,导致工期延误、质量不合格等,应承担相应的违约责任。
7.2甲方有权要求违约方赔偿因此遭受的损失。
八、限制条款
8.1乙方在施工过程中,不得擅自变更合同内容,如需变更,应经甲方同意。
8.2乙方不得将合同权利义务转让给他人。
九、争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效及终止
10.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。
10.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时,本合同终止。
十一、其他
11.1本合同一式三份,甲、乙、监理方各执一份,具有同等法律效力。
11.2附件:
(1)项目基本情况表;
(2)工程设计图纸;
(3)施工组织设计;
(4)工程量清单;
(5)材料清单
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年版专业会计委托记账服务协议版
- 2024全新油罐车运输保险合同模板下载3篇
- 2024年标准版场地租赁再转让合同版
- 2024年版技术服务协议条款样本
- 2024年版设计岗位全职雇佣协议
- 托育课程设计
- 2024年物业服务管理合同(修订版)
- 2024年欧洲市场产品代理合同
- 2024年版监督哨设备一次性采购双重合同一
- 电子商务法律法规咨询服务合同
- 智能充电站转让协议书范本
- 低压不停电换表接插件技术规范
- DLT 5210.5-2018 电力建设施工质量验收规程 第5部分:焊接
- 劳动教育概论智慧树知到期末考试答案章节答案2024年哈尔滨工业大学
- 计算机使用管理制度
- 医疗美容操作技术规范
- 人教版五年级上册《道德与法治》期末试卷(加答案)
- HJT 166-2004 土壤环境监测技术规范(正式版)
- 中国文学经典导读智慧树知到期末考试答案章节答案2024年华东政法大学
- 乡村振兴产业基金规划方案
- 2024年浙江杭州西湖云创集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
评论
0/150
提交评论