2024版油漆施工合同书

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油漆施工的相关事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，对上述工程进行油漆施工。1.4工程工期：本合同约定的工程工期为____个月，自双方签订合同之日起算。二、合同价格2.1合同总价：本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。三、支付方式3.1预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价____%的预付款，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成的工程量支付进度款。3.3竣工验收：工程竣工后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款。四、施工要求4.1乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的油漆材料，保证工程质量。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方在施工过程中，应遵守安全生产规定，确保施工安全。五、验收及保修5.1工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照约定提供相关资料，配合甲方进行验收。5.2验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的____%。6.2乙方未按照约定要求选用油漆材料，导致工程质量不符合约定的，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。6.3甲方未按照约定支付预付款、进度款及竣工验收款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分款项的____%。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确工程名称、地点、内容和工期，确保双方对工程有清晰的认识和共识。2.合同价格应明确，包括预付款、进度款和竣工验收款的支付方式和时间。3.乙方应按照甲方的要求选用符合国家标准的油漆材料，并保证工程质量。4.乙方应按照约定的工期完成施工，如有工期延误，应承担相应的违约责任。5.乙方在施工过程中，应遵守安全生产规定，确保施工安全。6.工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合甲方进行验收。7.双方应按照合同约定提供保修服务。8.如发生违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。解决办法：1.双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及相关权益的法律规范总称。2.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.保修服务：指乙方在合同约定的保修期内，对工程出现的质量问题进行修复和维护的服务。5.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力。特殊应用场合：1.甲方为别墅业主，乙方为专业涂装公司，工程内容包括室内外墙面、天花的油漆翻新。补充条款：考虑到别墅的特殊性和业主对品质的高要求，乙方应额外提供详细的施工方案，包括施工流程、材料选择、颜色搭配等，并在合同中附上方案详情。2.甲方为一家办公楼的物业公司，乙方为专业的建筑涂装施工队，工程目的是为了提升办公楼的外墙形象。补充条款：由于办公楼位于繁忙的商业区，施工过程中可能对周边造成影响，乙方应在合同中承诺采取有效措施减少噪音和粉尘污染，并确保施工安全不影响办公楼的正常使用。3.甲方为一家工厂的负责人，乙方为专业的工业涂装公司，工程是为工厂生产线的设备进行专业涂装。补充条款：考虑到工厂生产环境的特殊性，乙方应确保所使用的油漆材料符合工业标准，不含有害物质，且能够在高温、高压等特殊环境下保持稳定性能。4.甲方为一家房地产开发商，乙方为涂装承包商，工程涉及多个住宅项目的外墙涂装。补充条款：由于涉及多个项目，乙方应在合同中明确分阶段完成施工的时间表，并保证施工质量符合甲方要求的验收标准，以避免影响后续销售和业主入住。附件列表：1.乙方提供的油漆材料合格证书及安全数据表。2.