施工合同模板索赔处理

施工合同模板索赔处理第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工项目的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程投资：__________

1.5工期：__________

二、合同价款及支付方式

2.1合同价款：__________

2.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__________%；

（4）甲方在支付上述款项后，乙方应及时向甲方提供相应的发票和结算凭证。

三、工程进度及质量要求

3.1工程进度：

（1）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务；

（2）如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

3.2工程质量：

（1）乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求，确保工程质量合格；

（2）如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任。

四、索赔处理

4.1索赔范围：

（1）因不可抗力因素导致的工程延误；

（2）因甲方原因导致的工程延误；

（3）因乙方原因导致的工程延误；

（4）因合同变更、设计变更等原因导致的工程延误；

（5）因其他原因导致的工程延误。

4.2索赔程序：

（1）索赔事件发生后，乙方应在__________日内向甲方提出索赔申请，并附具相关证明材料；

（2）甲方应在收到索赔申请后__________日内进行核实，并作出答复；

（3）如甲方同意索赔，双方应就索赔金额、工期延误等事项达成一致；

（4）如甲方不同意索赔，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因导致工期延误的，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸；

2.工程量清单；

3.施工组织设计；

4.施工合同专用条款。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为施工项目的投资主体，乙方（以下简称“乙方”）为施工项目的承包方，丙方（以下简称“丙方”）为施工项目的监理方。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工项目的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程投资：__________

1.5工期：__________

二、合同价款及支付方式

2.1合同价款：__________

2.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__________%；

（4）甲方在支付上述款项后，乙方应及时向甲方提供相应的发票和结算凭证。

三、丙方监理职责

3.1丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工项目进行全面、全过程监理；

3.2丙方应定期向甲方报告施工进度、质量、安全等方面的情况；

3.3丙方有权对乙方施工过程中的违规行为提出整改意见，乙方应予以配合；

3.4丙方应确保工程质量和安全，如因丙方原因导致工程质量、安全问题，丙方应承担相应责任。

四、甲方的权利与义务

4.1权利：

（1）甲方有权对施工项目进行监督和检查，乙方应予以配合；

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务，如乙方未按时完成，甲方有权要求赔偿；

（3）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告；

（4）甲方有权要求丙方对施工项目进行监理，并监督丙方履行职责。

4.2义务：

（1）甲方应按照合同约定支付工程款；

（2）甲方应提供施工所需的土地、水源、电源等基础设施；

（3）甲方应协调施工过程中与相关部门的关系，确保施工顺利进行。

五、乙方的权利与义务

5.1权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；

（2）乙方有权要求甲方提供施工所需的土地、水源、电源等基础设施；

（3）乙方有权要求丙方对施工项目进行监理，并监督丙方履行职责。

5.2义务：

（1）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和安全；

（2）乙方应按照丙方的要求进行施工，并接受丙方的监督；

（3）乙方应提供施工过程中的相关资料和报告。

六、乙方的违约及限制条款

6.1违约责任：

（1）乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金；

（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应责任；

（3）乙方违反合同约定，擅自改变施工方案，应承担相应责任。

6.2限制条款：

（1）乙方不得将施工项目分包给不具备相应资质的单位；

（2）乙方不得擅自改变施工图纸和设计；

（3）乙方不得使用不合格的建筑材料和设备。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸；

2.工程量清单；

3.施工组织设计；

4.施工合同专用条款。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的：

1.保障甲方权益：丙方的介入，使甲方在施工过程中有了独立的第三方监督，有助于确保施工质量和进度，维护甲方的合法权益。

2.提高工程效益：丙方的专业监理，有助于发现施工过程中的问题，及时进行整改，提高工程效益。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保施工质量：甲方作为投资主体，有权对施工项目进行监督，确保施工质量达到预期目标。

2.控制施工进度：甲方有权要求乙方按时完成施工任务，确保工程按时交付使用。

3.降低工程风险：甲方通过控制施工过程，降低工程风险，保障自身投资安全。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为设备供应商，甲方（以下简称“甲方”）为设备采购方，丁方（以下简称“丁方”）为设备检测与认证机构。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方购买乙方提供的设备的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、设备采购概况

1.1设备名称：__________

1.2设备型号：__________

1.3设备数量：__________

1.4设备总价：__________

1.5交货期限：__________

二、设备供应与交付

2.1乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求，将设备交付甲方；

2.2乙方在交付设备前，应确保设备经过丁方的检测与认证，并获得相应的合格证书。

三、丁方检测与认证职责

3.1丁方负责对乙方提供的设备进行检测与认证，确保设备符合国家标准和行业规范；

3.2丁方应在收到设备后__________日内完成检测与认证工作，并向乙方和甲方出具检测报告；

3.3丁方对检测过程中发现的问题，有权要求乙方进行整改，直至设备合格。

四、乙方的权利与义务

4.1权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付设备款项；

（2）乙方有权要求丁方对设备进行公正、客观的检测与认证；

（3）乙方有权在检测与认证过程中提出异议，并要求丁方重新检测。

4.2义务：

（1）乙方应按照合同约定提供合格设备；

（2）乙方应配合丁方的检测与认证工作，提供必要的资料和协助；

（3）乙方应在设备交付前完成所有检测与认证费用。

五、甲方的权利与义务

5.1权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供设备；

（2）甲方有权要求丁方对设备进行检测与认证；

（3）甲方有权在丁方检测报告不合格时，要求乙方重新提供或更换设备。

5.2义务：

（1）甲方应按照合同约定支付设备款项；

（2）甲方应配合丁方的检测与认证工作，提供必要的场地和条件；

（3）甲方应在丁方检测报告合格后，及时接收设备。

六、甲方的违约及限制条款

6.1违约责任：

（1）甲方未按时支付设备款项的，应向乙方支付违约金；

（2）甲方在检测报告合格后未及时接收设备的，应承担相应责任。

6.2限制条款：

（1）甲方不得在检测报告合格前擅自使用设备；

（2）甲方不得要求乙方提供超出合同约定的设备服务。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设备技术参数；

2.设备检测标准；

3.设备检测报告；

4.设备质量保证书；

5.设备检测与认证合同。

乙方（盖章）：__________

甲方（盖章）：__________

丁方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

乙方为主导的目的和意义：

1.确保设备质量：乙方作为设备供应商，有权要求丁方对设备进行检测与认证，确保设备质量符合要求。

2.维护自身