版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________分包合同(____年____月____日)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方承担建筑项目分包工程的事宜,经友好协商,达成一致,签订本合同。一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______二、合同金额2.1本工程分包合同总金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。2.2合同金额包括:工程量清单内所有工程项目的施工费用、材料费用、人员费用、管理费用、税费等一切与工程相关的费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为_______日。3.2工期自分包工程开工之日起计算,至工程竣工交付之日止。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。4.2工程质量等级:_______。五、分包商的义务5.1分包商应按照甲方的要求,按时完成工程。5.2分包商应保证分包工程的质量和安全。5.3分包商应服从甲方的管理和调度。5.4分包商应承担分包工程的一切税费和法律责任。六、雇主的义务6.1甲方应按照合同约定支付分包合同价款。6.2甲方应提供施工场地、施工条件及施工所需的相关资料。6.3甲方应协助分包商办理施工所需的相关手续。6.4甲方应对分包商施工过程中的问题提供必要的帮助和指导。七、合同价款的支付7.1甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付分包合同价款。7.2付款方式:_______。7.3付款条件:_______。八、违约责任8.1任何一方违反合同的约定,应承担相应的违约责任。8.2违约金的计算方式:_______。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。10.2双方应保守合同和工程相关的商业秘密。10.3合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方签字盖章后生效。10.4本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工交付之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):授权代表(签名):授权代表(签名):签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,确保合同的合法性、有效性。2.双方在签订合同时,应认真阅读合同条款,明确各自的权利和义务。3.合同金额、工期、质量标准等关键条款应详细明确,避免因模糊不清导致的争议。4.双方应严格按照合同约定的付款进度、付款方式、付款条件等进行支付,确保资金安全。5.在履行合同过程中,如发生违约行为,应按照合同约定承担相应的违约责任。6.双方应积极沟通,共同解决合同履行过程中出现的问题,确保工程顺利进行。7.如有争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整平等主体之间合同关系的一部法律。2.分包商:指在总包合同下,承担部分工程或工作包的施工单位。3.雇主:指委托分包商承担工程的一方,通常为总包单位或项目业主。4.工期:指合同约定的工程完成的时间期限。5.质量标准:指国家或行业规定的工程质量应达到的要求。6.违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时,应承担的法律责任。7.争议解决:指在合同履行过程中,双方发生分歧或争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。特殊应用场合及补充条款:1.紧急工程:场合:当甲方需要在短时间内完成特定工程,要求乙方加急施工。补充条款:双方协商确定加班费、加急费等额外费用,并在合同价款中予以体现。2.工程变更:场合:在工程进行过程中,甲方因需求变更导致工程内容、工程量增减或工期调整。补充条款:双方应协商变更后的工程价款、工期等事项,并签订工程变更协议。3.材料供应:场合:工程所需材料由乙方供应,但甲方提出特定要求或标准。补充条款:双方应明确材料质量、供应时间等要求,并约定违约责任。4.技术咨询与支持:场合:甲方在工程实施过程中,需要乙方提供专业技术咨询或支持。补充条款:双方应明确咨询或支持的内容、时间等要求,并约定相关费用。5.工程验收:场合:工程完成后,甲方对工程质量、进度等方面有特定验收标准。补充条款:双方应明确验收标准、验收程序等事
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024工程项目协议条款与监管办法
- SaaS平台定制技术开发服务协议
- 2023-2024学年重庆市永川北山中学高三二轮检测试题(二模)数学试题试卷
- 2024定制出租车辆运营协议典范
- 2024年履约担保协议范本下载指南
- 2024锅炉维修工程协议格式
- 2024年度汽车租赁协议格式
- 2024商业秘密保护竞业限制协议样本
- 2024年仓库转租协议条款
- 动产资产抵押协议范例2024年
- 停车场施工方案及技术措施范本
- 高考地理一轮复习课件【知识精讲+高效课堂】美食与地理环境关系
- 分居声明告知书范本
- 2023年04月山东济南市槐荫区残联公开招聘残疾人工作“一专两员”公开招聘笔试参考题库+答案解析
- 消失的13级台阶
- 营销管理知识点
- 船体强度与结构设计课程设计
- 不宁腿综合征诊断与治疗
- 初中英语教学活动设计
- 三写作的载体与受体
- GB/T 451.3-2002纸和纸板厚度的测定
评论
0/150
提交评论