建设工程合伙协议

合同编号：__________建设工程合伙协议甲方（出资方）：_______乙方（施工方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程总投资：_______第二条合作方式2.1甲方作为出资方，负责筹集工程建设资金，并按照本协议约定按期支付工程款项。2.2乙方作为施工方，负责本工程的设计、施工、验收等全部施工内容，并按照本协议约定的工程质量、工程进度、工程安全等要求完成工程建设。第三条工程款项及支付3.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方按照工程进度分阶段支付工程款项。具体支付方式和时间如下：（1）工程开工后七个工作日内支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的20%；（4）工程验收合格后支付合同总价款的10%。3.3乙方应按照甲方的支付要求，向甲方提供合法有效的发票。第四条工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2乙方应承担工程质量的责任，确保工程验收合格。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。4.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。第五条工程进度5.1乙方应按照双方约定的工程进度计划，组织施工。5.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。5.3甲方应按照约定时间支付工程款项，因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金。第六条工程安全6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，确保工程施工安全。6.2乙方应承担工程施工过程中的安全事故责任。6.3甲方应关心乙方的安全生产，提供必要的协助和支持。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本协议签订之日起至工程验收合格之日起三年。第八条违约责任8.1双方应严格履行本协议，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2乙方如未按照约定标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按照实际损失向乙方追偿。8.3甲方如未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际损失向甲方追偿。第九条争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签字）：_______代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便日后查询和管理。2.甲方（出资方）和乙方（施工方）的身份：明确双方的名称和地址，确保合同主体的合法性。3.工程概况：详细填写工程名称、地点、规模和总投资，以明确合同标的。4.合作方式：明确双方的权利和义务，确保合作方式的合法性和可行性。5.工程款项及支付：详细约定付款方式和时间，确保款项的及时支付。6.工程质量：明确质量要求和相关责任，确保工程质量的合格性。7.工程进度：约定工程进度计划和违约责任，确保工程进度的顺利。8.工程安全：明确安全要求和责任，确保工程施工的安全性。9.保密条款：约定保密内容和期限，确保双方的商业秘密得到保护。10.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式，以保障双方的权益。11.争议解决：约定争议解决方式和法院管辖权，以确保纠纷的及时解决。12.其他约定：包括合同的生效条件和双方签字盖章等，确保合同的完整性和合法性。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、验收、监管等方面的规定。3.出资方：是指为工程提供资金支持的合同主体，负责筹集工程建设资金并支付工程款项。4.施工方：是指承担工程设计、施工、验收等施工内容的合同主体，负责完成工程建设。5.工程款项：是指甲方按照工程进度支付给乙方的资金，用于工程的施工和建设。6.工程质量：是指工程满足使用要求和功能要求的程度，包括结构安全、使用功能、外观等方面的要求。7.工程进度：是指工程按照约定的时间表和进度计划进行的程度，包括工程的开工、施工、验收等环节。8.工程安全：是指工程施工过程中人员安全和工程本身的安全，包括防止事故发生和减少损失的措施。9.保密条款：是指双方在合同中约定的对特定信息进行保密的条款，包括信息的范围、保密期限和违约责任等。10.违约责任：是指当一方未履行合同义务或者履行不符合约定的情况下，应承担的法律责任，包括违约金、赔偿损失等。11.争议解决：是指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，工程为政府基础设施建设项目。补充条款：甲方应确保工程项目的合法性，提供必要的行政手续和支持，乙方应按照政府要求进行施工。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑工程公司，工程为高层住宅建设项目。补充条款：甲方应提供详细的设计要求和施工标准，乙方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量。3.甲方为国有企业，乙方为外国施工企业，工程为跨国合作项目。补充条款：甲方应协助乙方办理出入境手续和外汇支付，乙方应遵守中国的法律法规和风俗习惯。4.甲方为个体业主，乙方为家庭作坊，工程为小型住宅装修项目。补充条款：甲方应提供明确的装修