下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________二手房屋装修协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方房屋装修工程事项,达成如下协议:一、装修工程概况1.1工程地点:_______(具体地址)。1.2工程内容:乙方根据甲方提供的装修方案和设计要求,对甲方房屋进行装修,包括但不限于墙面翻新、地面铺设、水电改造、厨卫改造等。1.3工程预算:双方确认的装修工程预算金额为人民币_______元(大写:____________________元整)。二、装修工程期限2.1装修工程合同签订后,乙方应按照双方约定的开工日期开始施工,并在约定的工期范围内完成全部装修工程。2.2双方约定装修工程工期为_______天,自开工之日起计算。如因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应支付甲方人民币_______元的违约金。三、装修工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,保证装修工程的质量。3.2装修工程结束后,乙方应负责对工程进行自检、验收。甲方对工程质量有异议的,乙方应在接到通知后_______日内予以整改,直至符合约定标准。3.3装修工程保修期限为_______年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内,乙方对工程质量问题负责修复,并承担相应的费用。四、款项支付4.1双方确认,装修工程款分三次支付。具体支付方式如下:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方工程预算的30%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程预算的40%。4.2乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付款项。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。5.2若乙方擅自变更设计或者降低工程质量标准,甲方有权要求乙方恢复原状或者重新施工,并按照实际损失向乙方追偿。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至装修工程竣工验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)在签订合同前,甲方应核实乙方的营业执照、资质证书等相关证件,确保乙方具备合法的装修施工资格。(2)双方应明确装修工程的内容、范围、质量标准及工期等,避免因误解导致的纠纷。(3)双方应仔细阅读合同条款,特别关注款项支付、违约责任等关键内容,确保自身权益得到保障。(4)在施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督,如发现不符合约定标准的情况,应及时通知乙方整改。(5)乙方应按照约定时间完成工程,如因特殊情况导致延期,应及时通知甲方,并协商解决。2.解决办法:(1)双方发生争议时,通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。(2)在诉讼过程中,双方应积极配合法院审理,如实陈述事实和提供证据。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法:是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称,包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等环节。3.装修工程:指对现有房屋进行改造、翻新、装饰等施工活动,以提高房屋的使用价值和生活品质。4.违约金:是指一方违反合同约定,应向另一方支付的金钱赔偿,用以弥补对方因违约所造成的损失。5.工期:是指双方约定的完成装修工程的时间期限。6.保修期限:是指装修工程在一定期限内,乙方对工程质量问题负责修复并承担相应费用的承诺。7.管辖权:是指法院对特定民事案件进行审理和裁判的权力。根据我国法律规定,合同纠纷的管辖法院为合同履行地人民法院。特殊应用场合及补充条款:1.场合:甲方为出租房屋进行装修补充条款:双方同意,装修工程完成后,甲方将房屋出租给乙方,乙方作为租户享有优先租赁权。租金、租期等事项另行签订租赁合同约定。2.场合:乙方为分包商,需与总包商签订合同补充条款:乙方应遵守总包商的施工规范和管理要求,如违反导致纠纷,乙方应承担相应责任。总包商对乙方施工过程进行监督,确保工程质量。3.场合:甲方要求提前交付工程补充条款:甲方要求提前交付工程的,需与乙方协商一致,并支付乙方提前交付所需的额外费用。提前交付不影响保修期限和质量保证。4.场合:乙方因故无法按期完成工程补充条款:乙方如因故无法按期完成工程,应提前通知甲方,并协商延期事宜。如延期导致甲方损失,乙方应承担相应赔偿责任。5.场合:工程变更导致预算增加补充条款:如工程过程中发生变更导致预算增加,甲方有权要求乙方提供详细的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 怀化学院《数字电子技术基础》2023-2024学年期末试卷
- 数据中心高效储能方案
- 教师与家长合作的体质健康提升方案
- 课程设计与幼儿的关系
- 高电压避课程设计
- 保险公司业务员收入分配方案
- VHDL音频发生器课程设计
- BIM技术在建筑维护中的应用方案
- PD-121373-生命科学试剂-MCE
- PARP1-IN-27-生命科学试剂-MCE
- 《护理文书书写》课件
- 2024年小轿车买卖合同标准版本(三篇)
- 动火作业施工方案5篇
- 河南省郑州市第四中学教育集团2024-2025学年七年级上学期期中地理试题
- 八年级生物中考备考计划
- 2024-2030年全球及中国湿巾和卫生纸行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告
- 2024高考物理一轮复习 第13讲 牛顿第二定律的基本应用(课件)
- 公务员2019年国考《申论》真题及答案(省级)
- 职业技术学院材料工程技术专业调研报告
- 【九上沪科版数学】安徽省安庆市2023-2024学年九年级上学期期中数学试题
- 书法鉴赏 (浙江财大版)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
评论
0/150
提交评论