上海市建筑施工合同格式

合同编号：__________上海市建筑施工合同鉴于业主委托施工方进行建筑施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______二、合同价格及支付方式2.1合同总价：_______元（大写：____________元整）。2.2支付方式：（1）双方签订合同后_______日内，业主向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款金额为：_______元。（2）施工过程中，根据工程进度，业主按双方约定的进度付款。（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付剩余款项。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，施工期限自开工之日起算，至工程竣工交付之日止。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，施工方应组织业主、设计单位、监理单位等进行验收。4.3验收合格的工程，业主应按照约定支付剩余款项。五、违约责任5.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按照约定时间完成施工，应支付违约金，违约金计算方式为：_______。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1施工过程中，双方应遵守国家法律法规，共同维护工程项目的顺利进行。7.2施工方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。7.3双方应共同承担因不可抗力导致的损失。八、合同的生效、修改和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格遵守合同约定。8.3除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面修改或解除合同。九、合同份数9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方的合法地位，具备相应的民事权利能力和行为能力。2.工程概况：明确工程名称、地点、规模、内容和预算，确保双方对工程有清晰的认识。3.合同价格：约定明确的合同总价和支付方式，确保双方权益。4.施工期限：约定合理的施工期限，并根据实际情况可予以调整。5.工程质量：严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。6.违约责任：明确双方违约情形及违约责任，维护合同的严肃性。7.争议解决：约定争议解决方式，确保双方权益得到保障。8.合同履行：遵守国家法律法规，共同维护工程项目的顺利进行。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决。2.法律途径：如协商不成，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：具有民事权利能力和行为能力的当事人。2.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。3.行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。4.合同总价：双方约定的工程完成后的总价格。5.预付款：合同签订后一定时间内，业主向施工方支付的合同总价的一定比例。6.进度付款：根据工程进度，业主按双方约定的比例向施工方支付款项。7.违约金：违约方按照约定支付给守约方的经济赔偿。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.争议解决：解决合同履行过程中双方发生的争议的方式。10.民事诉讼：民事权益受到侵害时，当事人向人民法院提起的诉讼。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧迫：双方同意，在合同约定的工期基础上，缩短工程进度计划，并相应调整合同总价。补充条款：因工期缩短导致的施工成本增加，由双方协商解决。2.设计变更：如在施工过程中出现设计变更，双方应协商调整合同价格和工期。补充条款：设计变更导致的工程量增减，按实际发生量调整合同总价。3.不可抗力：双方同意，在遇到不可抗力事件导致工程无法正常进行时，根据实际情况调整工期。补充条款：不可抗力事件持续超过一定期限（如三个月），双方可协商暂停或终止合同。4.工程质量争议：如双方在工程质量问题上产生争议，应共同委托第三方专业机构进行鉴定。补充条款：鉴定费用由责任方承担，双方另有约定的除外。5.合同履行过程中，甲方如需提前介入工程，双方应协商提前交付时间和费用问题。6.合同履行过程中，乙方如需延期交付工程，应提前通知甲方，并协商延期时间和费用问题。附件列表：1.工程设计图纸和技术说明书2.施工方案和施工组织