互联网院墙施工合同

互联网院墙施工合同合同目录第一章总则1.1定义与术语解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效与终止第二章工程范围与施工内容2.1工程概述2.2施工范围与内容2.3施工标准与规范第三章合同价格与支付方式3.1合同价格3.2价格的调整3.3支付方式与时间第四章施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期施工的条件与处理第五章施工质量与验收5.1施工质量标准5.2施工过程中的质量控制5.3工程验收程序与标准第六章材料与设备6.1材料与设备供应6.2材料与设备的质量要求6.3材料与设备的使用与维护第七章安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求与措施第八章违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的处理8.3违约赔偿的计算与支付第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序9.3法院诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3变更与解除后的权益处理第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的条件与程序11.3分包合同的管理与责任第十二章保密条款12.1保密信息的界定12.2保密义务与责任12.3保密期限第十三章forcemajeure13.1forcemajeure事件的认定13.2forcemajeure事件的处理13.3forcemajeure事件后的权益处理第十四章附则14.1合同的解释权14.2合同的修订与补充14.3合同的签署与生效合同编号：_________第一章总则1.1定义与术语解释1.1.2甲方：指拥有互联网院墙施工项目并与其签订本合同的自然人、法人或其他组织。1.1.3乙方：指与甲方签订本合同的自然人、法人或其他组织，负责按照甲方的要求完成互联网院墙施工项目的施工。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件包括但不限于：合同、附件、补充协议、中标通知书、招标文件、双方往来函件等。1.2.2上述文件的解释顺序如下：合同＞附件＞补充协议＞中标通知书＞招标文件＞双方往来函件。1.3法律的适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。1.4.2在合同履行完毕后，本合同自动终止。第二章工程范围与施工内容2.1工程概述2.1.1工程名称：互联网院墙施工项目2.1.2工程地点：____________________2.1.3工程规模：____________________2.2施工范围与内容2.2.1乙方应按照甲方的要求，完成互联网院墙的施工，包括但不限于：院墙的设计、材料采购、施工、验收等。2.3施工标准与规范2.3.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工。第三章合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。3.2价格的调整3.2.1在合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等原因导致价格变动，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与时间（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。第四章施工期限与进度4.1施工期限4.1.1本工程的施工期限为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2施工进度计划4.2.1乙方应按照甲方的要求，制定施工进度计划，并报甲方备案。4.3延期施工的条件与处理4.3.1如乙方因客观原因无法按照约定的施工进度完成工程，应提前向甲方提出书面申请，并说明延期原因及所需时间。4.3.2甲方应在收到乙方申请后五个工作日内回复，如甲方同意延期，双方应另行签订补充协议，明确延期后的施工期限及价款等事项。第五章施工质量与验收5.1施工质量标准5.1.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2施工过程中的质量控制5.2.1乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制。5.3工程验收程序与标准5.3.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。5.3.2初步验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程初步验收申请，甲方组织相关人员对工程进行初步验收。5.3.3最终验收：初步验收合格后，乙方应向甲方提交最终验收申请，甲方组织相关人员对工程进行最终验收。第六章材料与设备6.1材料与设备供应6.1.1乙方负责采购施工所需的材料与设备，并保证其质量。6.2材料与设备的质量要求6.2.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求采购材料与设备。6.3材料与设备的使用与维护6.3.1乙方应合理使用材料与设备，并负责其维护与保养。第八章违约责任8.1违约行为的界定8.1.1乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，视为违约。8.1.2甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。8.2违约责任的处理8.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的2%。8.2.2甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的2%。8.3违约赔偿的计算与支付8.3.1违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约率。8.3.2违约金支付时间为：违约行为发生后的十个工作日内。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序9.2.1如双方同意仲裁解决争议，应向合同签订地仲裁委员会提交仲裁申请。9.3法院诉讼9.3.1如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更协议经双方签字（或盖章）后生效。10.2合同解除的条件与程序10.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除协议经双方签字（或盖章）后生效。10.3变更与解除后的权益处理10.3.1合同变更或解除后，尚未履行的部分终止履行。10.3.2合同变更或解除不影响双方在合同中已经产生的权利义务。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.1.1合同转让应由双方协商一致，并签订书面转让协议。11.1.2合同转让协议经双方签字（或盖章）后生效。11.2分包的条件与程序11.2.1乙方不得将合同整体或部分分包给第三方。11.2.2如乙方确需分包，应事先征得甲方同意，并签订书面分包协议。11.3分包合同的管理与责任11.3.1分包协议应明确分包范围、质量标准、工期等事项。11.3.2乙方应对分包方的行为负责，并承担分包方的违约责任。第十二章保密条款12.1保密信息的界定12.1.1保密信息是指合同履行过程中双方披露的未公开的商务、技术等机密信息。12.1.2保密信息不包括双方公开发布的信息或已为公众所知的信息。12.2保密义务与责任12.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露。12.2.2保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除后五年内有效。12.3保密期限12.3.1保密期限自合同终止或解除之日起计算。第十三章forcemajeure13.1forcemajeure事件的认定13.1.1forcemajeure事件是指不可抗力事件，包括自然灾害、社会事件等。13.1.2forcemajeure事件应符合法律规定的事实和程序要求。13.2forcemajeure事件的处理13.2.1发生forcemajeure事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。13.2.2双方应协商决定是否延长工期、调整价款等事项。13.3forcemajeure事件后的权益处理13.3.1因forcemajeure事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。13.3.2因forcemajeure事件导致合同部分或全部不能履行，双方应协商解决。第十四章附则14.1合同的解释权14.1.1本合同的解释权归多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程甲方根据项目需要，有权对工程进行变更。如甲方提出变更需求，乙方应按甲方的要求进行调整。变更部分的工程价款按甲方审定的变更图纸进行计算，并由甲方承担。说明：本条款赋予甲方在工程实施过程中根据实际需要对工程进行变更的权利，以确保项目的顺利进行。同时，明确了变更部分的工程价款由甲方承担，以避免因变更导致的价款纠纷。1.2甲方延期支付如甲方因特殊情况无法按合同约定时间支付价款，甲方应提前十个工作日书面通知乙方，并说明延期原因及支付时间。说明：本条款规定了甲方延期支付的条件和程序，旨在保障乙方的合法权益，同时明确了甲方在延期支付时的义务。1.3甲方终止合同甲方有权在合同履行过程中终止合同。如甲方终止合同，甲方应支付乙方合同总价款的5%作为违约金。说明：本条款设置了甲方终止合同的条件，并规定了违约金的计算方式，以保护乙方的利益。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提前完成工程如乙方提前完成工程，乙方应提前十个工作日书面通知甲方。甲方应在收到通知后十个工作日内对工程进行验收。如甲方同意提前验收，双方应商定提前验收的程序和时间。说明：本条款鼓励乙方提前完成工程，明确了乙方提前完成工程时的通知义务和甲方的验收程序，以确保工程质量。2.2乙方材料与设备供应乙方应保证供应的材料与设备符合合同约定的质量标准。如乙方供应的材料与设备不符合质量要求，乙方应负责更换或修复，并承担相应费用。说明：本条款明确了乙方在材料与设备供应方面的质量责任，以保证工程质量。2.3乙方分包如乙方确需分包，乙方应事先征得甲方同意，并签订书面分包协议。分包协议应明确分包范围、质量标准、工期等事项。说明：本条款规定了乙方分包的条件和程序，以确保分包工程的质量和进度。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方与乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并协助双方履行合同。说明：本条款明确了第三方中介在合同中的职责和作用，以确保合同的顺利进行。3.2第三方中介的费用第三方中介的feesshallbebornetheparties.Thefeesshallbeeterminedbasedontheactualservicesprovidedthethirdpartyintermediaryandshallbepaidwithin10workingdaysafterthepartiesreceivetherelevantinvoice.说明：本条款规定了第三方中介费用的承担方式和支付时间，以确保合同双方的合法权益。3.3第三方中介的解除如一方对第三方中介的服务不满意，可以书面通知另一方解除第三方中介的职责。解除第三方中介后，双方应自行协商解决合同履行过程中的问题。说明：本条款为双方提供了解除第三方中介服务的能力，以适应合同履行过程中的实际需要。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定时间支付价款未同意乙方分包提前终止合同2.乙方违约行为及认定未按约定时间完成工程供应的材料与设备不符合质量要求分包未经甲方同意3.第三方中介违约行为及认定未能公正、中立地处理合同争议未能协助双方履行合同三、法律名词及解释：1.互联网院墙施工项目：指在互联网领域内，为保护网络安全和信息安全而进行的物理隔离设施的施工。2.甲方：指拥有互联网院墙施工项目并与其签订合同的自然人、法人或其他组织。3.乙方：指与甲方签订合同的自然人、法人或其他组织，负责按照甲方的要求完成互联网院墙施工项目的施工。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方与乙方协调关系、解决争议的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办