砌墙工程延期处理合同

砌墙工程延期处理合同第一篇范文：合同编号：__________甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________鉴于甲方（委托方）需要对其物业进行砌墙工程，乙方（施工方）具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就砌墙工程延期处理事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程内容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素导致工程延期，如自然灾害、政府政策变动等；2.2由于甲方原因导致工程延期，如甲方未能按约定提供施工场地、材料等；2.3由于乙方原因导致工程延期，如乙方未能按约定完成施工任务等。三、延期处理方式3.1双方应积极协商，共同制定合理的延期处理方案；3.2延期期间，乙方应继续履行合同约定的施工义务，确保工程质量；3.3延期期间，甲方应继续履行合同约定的付款义务，确保乙方施工进度。四、违约责任4.1若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失；4.2若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决5.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；5.2若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。六、合同附件6.1工程施工合同；6.2工程延期处理方案；6.3双方约定的其他相关文件。七、合同生效7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（监理方）：________________________鉴于甲方（委托方）需要对其物业进行砌墙工程，乙方（施工方）具备相应的施工资质和经验，丙方（监理方）具备相应的监理资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就砌墙工程延期处理事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程内容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素导致工程延期，如自然灾害、政府政策变动等；2.2由于甲方原因导致工程延期，如甲方未能按约定提供施工场地、材料等；2.3由于乙方原因导致工程延期，如乙方未能按约定完成施工任务等；2.4由于丙方原因导致工程延期，如丙方未能按约定履行监理职责等。三、延期处理方式3.1双方应积极协商，共同制定合理的延期处理方案；3.2延期期间，乙方应继续履行合同约定的施工义务，确保工程质量；3.3延期期间，甲方应继续履行合同约定的付款义务，确保乙方施工进度；3.4延期期间，丙方应继续履行合同约定的监理职责，确保工程质量和进度。四、违约责任4.1若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失；4.2若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；4.3若因丙方原因导致工程延期，丙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。五、甲方权益保障5.1甲方有权要求乙方和丙方提供工程进度报告和监理报告；5.2甲方有权要求乙方和丙方对工程质量和进度进行整改；5.3甲方有权要求乙方和丙方承担因工程延期导致的额外费用；5.4甲方有权要求乙方和丙方承担因工程延期导致的其他损失。六、乙方违约及限制条款6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如未按期完成，乙方应承担相应的违约责任；6.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如未达到质量标准，乙方应承担相应的违约责任；6.3乙方不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应事先征得甲方同意；6.4乙方不得将工程转包或分包给未经甲方同意的第三方。七、丙方监理职责7.1丙方应按照合同约定的监理职责进行监理，确保工程质量和进度；7.2丙方应定期向甲方提供监理报告，报告工程进度和质量情况；7.3丙方应对乙方进行监督和指导，确保乙方按照合同约定的施工方案进行施工；7.4丙方应对工程进行验收，并向甲方提供验收报告。八、争议解决8.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.2若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。九、合同附件9.1工程施工合同；9.2工程延期处理方案；9.3双方约定的其他相关文件。十、合同生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（监理方）：________________________签订日期：__________第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（监理方）：________________________鉴于甲方（委托方）需要对其物业进行砌墙工程，乙方（施工方）具备相应的施工资质和经验，丙方（监理方）具备相应的监理资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就砌墙工程延期处理事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程内容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素导致工程延期，如自然灾害、政府政策变动等；2.2由于甲方原因导致工程延期，如甲方未能按约定提供施工场地、材料等；2.3由于乙方原因导致工程延期，如乙方未能按约定完成施工任务等；2.4由于丙方原因导致工程延期，如丙方未能按约定履行监理职责等。三、延期处理方式3.1双方应积极协商，共同制定合理的延期处理方案；3.2延期期间，乙方应继续履行合同约定的施工义务，确保工程质量；3.3延期期间，甲方应继续履行合同约定的付款义务，确保乙方施工进度；3.4延期期间，丙方应继续履行合同约定的监理职责，确保工程质量和进度。四、违约责任4.1若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失；4.2若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；4.3若因丙方原因导致工程延期，丙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。五、乙方权益保障5.1乙方有权要求甲方按合同约定提供施工场地、材料等；5.2乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款；5.3乙方有权要求甲方承担因工程延期导致的额外费用；5.4乙方有权要求甲方承担因工程延期导致的其他损失。六、甲方违约及限制条款6.1甲方应按照合同约定的工期完成工程，如未按期完成，甲方应承担相应的违约责任；6.2甲方应按照合同约定的质量标准进行施工，如未达到质量标准，甲方应承担相应的违约责任；6.3甲方不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应事先征得乙方同意；6.4甲方不得将工程转包或分包给未经乙方同意的第三方。七、丙方监理职责7.1丙方应按照合同约定的监理职责进行监理，确保工程质量和进度；7.2丙方应定期向乙方提供监理报告，报告工程进度和质量情况；7.3丙方应对甲方进行监督和指导，确保甲方按照合同约定的施工方案进行施工；7.4丙方应对工程进行验收，并向乙方提供验收报告。八、争议解决8.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.2若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。九、合同附件9.1工程施工合同；9.2工程延期处理方案；9.