2024年度幼儿园园区建设承包协议版

2024年度幼儿园园区建设承包协议版A版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1园区建设项目的具体内容1.2承包商的义务与责任1.3发包方的义务与责任2.合同价格与支付方式2.1合同总价的确定2.2支付方式与时间2.3价格调整机制3.工期与进度3.1工期的确定3.2工程进度的监控与管理3.3工期延误的处理4.工程质量与标准4.1工程质量的要求4.2质量控制与检验4.3质量问题的处理5.安全生产与环保5.1安全生产的要求5.2环保标准与措施5.3安全事故的处理6.变更与解除合同6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序6.3变更与解除合同的经济补偿7.违约责任与赔偿7.1承包商的违约行为及责任7.2发包方的违约行为及责任7.3赔偿金额的计算与支付8.争议解决方式8.1争议解决的方式8.2仲裁或诉讼的地点与法院8.3仲裁或诉讼的费用承担9.合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更程序9.3合同的终止条件与程序10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的履行10.3违反保密条款的赔偿11.合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的禁止与限制11.3分包合同的管理与责任12.法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式与地点12.3法律适用与争议解决的优先级13.其他条款13.1合同的附件与补充协议13.2合同的修改与替代13.3合同的完整性与互斥性14.合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的副本数量与分发14.3合同的生效时间与条件第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1园区建设项目的具体内容（1）幼儿园教学区建设（2）幼儿园生活区建设（3）幼儿园活动区建设（4）园区绿化工程（5）园区配套设施建设1.2承包商的义务与责任承包商应按照合同约定的内容和标准完成园区建设项目，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。1.3发包方的义务与责任发包方应提供园区建设项目的相关手续、土地、资金等必要条件，并负责协调解决项目实施过程中出现的问题。第二条合同价格与支付方式2.1合同总价的确定本合同总价依据园区建设项目的实际完成情况、工程量以及合同约定的单价进行计算。合同总价具体为人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2支付方式与时间发包方应按照承包商提交的进度报表和工程验收报告，按时支付合同价款。支付方式为银行转账，支付时间为验收合格后的【】个工作日内。2.3价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等因素导致工程造价发生较大波动时，双方可按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。第三条工期与进度3.1工期的确定本合同约定的工期为【】个月，自合同签订之日起计算。3.2工程进度的监控与管理承包商应按照合同约定的工期和进度计划完成工程，发包方有权对工程进度进行监督和检查。3.3工期延误的处理如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任进行赔偿。如非承包商原因导致工期延误，双方可协商延长工期。第四条工程质量与标准4.1工程质量的要求本合同项下的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。4.2质量控制与检验承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行控制和检验。发包方有权对工程质量进行监督和检查。4.3质量问题的处理如发现工程质量问题，承包商应立即进行整改，并承担由此产生的费用。如质量问题严重影响使用，发包方有权要求承包商重新施工。第五条安全生产与环保5.1安全生产的要求承包商应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2环保标准与措施承包商应遵守国家环保法律法规，采取有效措施保障施工过程中的环境保护。5.3安全事故的处理如发生安全事故，承包商应立即报告发包方，并按照合同约定承担相应责任。双方应积极配合有关部门进行调查处理。第六条变更与解除合同6.1合同变更的条件与程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。6.2合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。6.3变更与解除合同的经济补偿如因合同变更或解除导致一方损失，双方应按照合同约定的经济补偿条款进行赔偿。第八条违约责任与赔偿8.1承包商的违约行为及责任承包商如未按照合同约定完成工程、未达到质量标准、工期延误等，应承担违约责任，向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.2发包方的违约行为及责任发包方如未按照合同约定支付价款、提供施工条件等，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.3赔偿金额的计算与支付违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约比例。违约金支付时间为违约行为发生后的【】个工作日内。第九条争议解决方式9.1争议解决的方式（1）调解：向约定的调解机构申请调解；（2）仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁；（3）诉讼：向约定的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院双方选择仲裁的，仲裁地点为【】；选择诉讼的，诉讼地点为【】。9.3仲裁或诉讼的费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同的变更程序合同变更应按照第六条的约定进行，变更协议经双方签字盖章后生效。10.3合同的终止条件与程序合同终止的条件与程序按照第六条的约定执行。合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中双方交换的、具有商业价值的信息，包括但不限于合同内容、技术资料、商业计划等。11.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。保密责任自合同生效之日起生效，至合同终止后【】年内继续有效。11.3违反保密条款的赔偿如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为泄露信息造成对方损失的【】倍。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序未经对方同意，合同不得转让。合同转让应按照双方约定的条件和程序进行。12.2分包的禁止与限制承包商不得将合同的全部或主要部分分包给第三方，除非双方另有约定。12.3分包合同的管理与责任承包商与分包商之间的分包合同应报发包方备案。分包商应按照合同约定履行义务，承包商对分包商的履行承担连带责任。第十三条其他条款13.1合同的附件与补充协议本合同附件包括：【】等，补充协议应视为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同的修改与替代合同的修改与替代应经双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。13.3合同的完整性与互斥性本合同及其附件、补充协议构成双方之间的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点本合同于【】年【】月【】日在【】签署。14.2合同的副本数量与分发合同签署后，双方各执一份正本，其余副本按照双方约定的数量和方式进行分发。14.3合同的生效时间与条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.园区建设项目详细设计方案2.园区建设项目施工图纸3.园区建设项目工程量清单4.园区建设项目施工组织设计5.园区建设项目安全生产措施方案6.园区建设项目环保措施方案7.园区建设项目质量保证措施方案8.承包商资质证明文件9.发包方授权委托书10.分包商资质证明文件11.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料附件的详细要求和说明：1.园区建设项目详细设计方案：应包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的施工图纸和相关技术说明。2.园区建设项目施工图纸：应包括各专业施工图纸，如建筑施工图、结构施工图、电气施工图等，并标明施工要求和细节。3.园区建设项目工程量清单：应详细列明各项工程项目的工程量、材料、人工等费用明细。4.园区建设项目施工组织设计：应包括施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。5.园区建设项目安全生产措施方案：应包括安全生产管理制度、安全生产措施、应急预案等。6.园区建设项目环保措施方案：应包括环保管理制度、环保措施、环保设施等。7.园区建设项目质量保证措施方案：应包括质量管理制度、质量控制措施、质量检验程序等。8.承包商资质证明文件：应包括承包商的营业执照、资质证书、相关许可证等。9.发包方授权委托书：如发包方委托第三方代表其履行合同，应提供授权委托书。10.分包商资质证明文件：应包括分包商的营业执照、资质证书、相关许可证等。11.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料：包括但不限于进度报告、验收报告、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：1.承包商未按照合同约定完成工程或未达到质量标准，视为违约。违约责任为支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。示例说明：如果承包商未能在约定工期内完成工程，导致工期延误，则构成违约。根据合同约定，承包商应向发包方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约比例。2.发包方未按照合同约定支付价款或提供施工条件，视为违约。违约责任为支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。示例说明：如果发包方未能在约定时间内支付工程进度款，导致施工进度受阻，则构成违约。根据合同约定，发包方应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约比例。3.双方未按照合同约定履行各自的权利和义务，视为违约。违约责任根据违约的具体情况确定。示例说明：如果双方在合同履行过程中，一方未履行合同约定的义务，如未按约定提供设计图纸或未按约定完成施工等，对方有权要求违约方承担违约责任，具体责任根据违约的具体情况确定。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件、补充协议等文件，共同构成双方之间的权利义务关系。2.承包商：指承担园区建设项目施工的法人或其他组织。3.发包方：指委托承包商进行园区建设项目施工的法人或其他组织。4.分包商：指承包商将其合同义务的一部分分包给其他法人或其他组织。5.工期：指合同约定的承包商完成园区建设项目的时间期限。6.质量标准：指合同约定的园区建设项目应达到的质量要