二次结构施工承包合同范本2024年

二次结构施工承包合同范本2024年合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：_________________联系方式：______________乙方（承包方）：__________地址：_________________联系方式：______________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条承包范围及方式2.1乙方根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术文件，按照本合同约定的范围和标准完成本项目二次结构施工工程。2.2乙方承包范围包括但不限于：__________2.3乙方采取包工包料、固定总价的方式承包本项目。第三条合同价格及支付3.1本项目合同总价为人民币（大写）：__________元（小写）：__________元。（1）预付款：甲方在本合同签订后____个工作日内支付合同总价____%的预付款。（2）进度款：乙方按工程进度完成____%，甲方支付合同总价____%的进度款。（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总价____%的验收款。（4）质保金：工程验收合格满____年后，甲方支付合同总价____%的质保金。户名：__________账号：__________开户行：__________第四条工期及延期4.1本项目工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。（1）不可抗力；（2）甲方原因导致的工程变更、停工、窝工等；（3）合同约定或甲方同意的其他情况。4.3乙方应在工期届满前完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同总价____%向甲方支付违约金。第五条工程质量及验收5.1乙方应按照施工图纸、工程量清单及有关技术文件要求施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。5.2甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。乙方应积极配合，及时整改。5.3工程验收分为阶段验收和竣工验收。阶段验收合格后，方可进行下一阶段施工。竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的技术资料和验收报告。5.4甲方应在验收合格后____个工作日内支付相应款项。第六条质量保修6.1乙方对施工的工程实行质量保修，保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。6.2在保修期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应负责维修，并承担相应费用。第七条违约责任7.1甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2甲方逾期支付款项的，应按逾期金额的____%向乙方支付滞纳金。7.3乙方未按约定工期完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应按本合同约定承担相应责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体资格：确保甲乙双方均具有签订和履行合同的法定资格和能力。2.合同内容明确：工程范围、质量标准、工期、付款方式等关键条款应具体、明确。3.风险转移：注意约定因不可抗力等不可预见因素导致的风险转移和责任分担。4.违约责任：明确双方违约责任及违约金、赔偿损失等违约后果。5.争议解决：选择适当的争议解决方式，如协商、调解、诉讼等。解决办法：1.审查合同主体资格，确保合法有效。2.详细列举工程内容，避免模糊不清导致纠纷。3.设定合理的风险转移条款，保障双方权益。4.明确违约责任和违约后果，促使双方诚信履行合同。5.约定便捷、有效的争议解决途径，降低纠纷解决成本。法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.工期延误：指因各种原因导致工程实际完成时间超过合同约定的工期。3.质量保修：指在保修期内，施工单位对施工的工程质量问题负责维修、修复。4.违约金：指合同当事人违反合同约定时，应向对方支付的金钱赔偿。5.滞纳金：指逾期支付款项时，应按照逾期金额和约定比例向对方支付的费用。特殊场合1：工程地点在居民区补充条款：乙方在施工过程中应采取有效措施，确保施工噪音和扬尘控制在居民区环保标准以内，不得影响周围居民的正常生活。场合应用：想象一下，如果这个工程就在咱们小区旁边，那施工的噪音和尘土肯定得控制好，对吧？所以，咱们得在合同里加一条，让施工方得特别注意这点。特殊场合2：工程涉及特殊工艺补充条款：针对本工程中涉及的特殊工艺，乙方应提供相应的资质证书和操作人员资格证书，并严格按照特殊工艺要求施工。场合应用：这个工程有点特别，用到了一些高难度的技术活，咱们得确保施工队真的懂行。所以在合同里，得让他们提供相关资质和证明。附件列表：1.施工图纸：这是最基础的，得有详细的施工图才能开始动工。2.工程量清单：这个清单得明确，每一项工程量都得列清楚，避免后期纠纷。3.技术文件：包括各种施工标准和规范，确保工程质量。施工图纸：动工前得看看图纸，确保每个人都知道怎么干。工程量清单：把要干的活儿一项一项列出来，谁都心里有数。技术文件：这些文件就是施工的指南，保证工程按规矩来。特殊场合3：工期紧张补充条款：鉴于本项目工期紧张，乙方应制定合理的施工计划，并确保人力、物力充足，以满足工期要求。场合应用：这个工程时间紧，咱们得让施工方有个明确的计划，保证按时完工。特殊场合4：工程涉及文物古迹保护补充条款：施工