咖啡连锁店门头改造协议

咖啡连锁店门头改造协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同主体第二章门头改造项目概述2.1改造目的2.2改造范围2.3改造内容第三章改造方案设计与审批3.1设计方案提交3.2设计方案审批3.3方案修改与确认第四章改造施工4.1施工单位选择4.2施工进度计划4.3施工质量与标准4.4施工安全措施第五章材料供应5.1材料选择与供应5.2材料质量标准5.3材料验收与保管第六章合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式与时间6.3价格调整第七章工期与交付7.1施工工期7.2工程交付7.3交付后的验收第八章保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3维修与保养第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议管辖法院第十二章合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章其他约定13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权保护第十四章附则14.1合同附件14.2合同解除与终止后的权利义务14.3合同的修订历史记录合同编号:COFFEE_CHN_DOOR_HEAD_REMODEL_AGREEMENT第一章总则第一条款定义与解释第二条款适用法律第三条款合同主体第二章门头改造项目概述第一条款改造目的第二条款改造范围第三条款改造内容第三章改造方案设计与审批第一条款设计方案提交第二条款设计方案审批第三条款方案修改与确认第四章改造施工第一条款施工单位选择第二条款施工进度计划第三条款施工质量与标准第四条款施工安全措施第五章材料供应第一条款材料选择与供应第二条款材料质量标准第三条款材料验收与保管第六章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款支付方式与时间第三条款价格调整第七章工期与交付第一条款施工工期第二条款工程交付第三条款交付后的验收第八章保修与维护第一条款保修期限第二条款保修范围第三条款维修与保养第九章合同的变更与解除第一条款合同变更第二条款合同解除第十章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议管辖法院第十二章合同的生效、变更与终止第一条款合同生效条件第二条款合同变更第三条款合同终止第十三章其他约定第一条款保密条款第二条款广告与宣传第三条款知识产权保护第十四章附则第一条款合同附件第二条款合同解除与终止后的权利义务第三条款合同的修订历史记录签字部分：甲方签字：_____________________日期：_____________________乙方签字：_____________________日期：_____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方有权根据实际情况调整改造方案，乙方应无条件配合并执行。1.2甲方有权选择施工单位，并对施工过程进行监督和质量把控。1.3甲方有权根据合同履行情况，提前终止或解除合同，并无需承担违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成改造工程。2.2乙方应承担因改造工程导致的第三方损失的责任。2.3乙方应保证改造工程的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介应公正、公平地调解甲乙双方的争议。3.2第三方中介应负责监督合同的履行，确保改造工程的顺利进行。3.3第三方中介应承担因调解不当导致的损失的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.门头改造设计方案2.施工进度计划表3.材料供应清单4.施工质量标准手册5.安全施工措施方案6.保修条款明细7.合同价格明细表8.工期延期申请表9.违约行为认定表10.争议解决流程图11.合同修订记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项2.乙方未按约定完成改造工程3.乙方使用侵犯他人知识产权的材料4.施工单位未按约定质量标准施工5.施工单位未按约定时间完成施工6.材料供应方未按约定时间提供材料7.甲乙双方未按约定履行合同义务三、法律名词及解释：1.违约行为：一方未履行合同约定的义务2.知识产权：著作权、专利权、商标权等3.保修期限：工程交付后一定期限内的免费维修4.合同解除：合同一方或双方终止合同权利义务5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方延迟支付款项解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求按时支付款项2.问题：乙方延迟完成工程解决办法：甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金3.问题：材料供应延迟解决办法：乙方应与材料供应方协商，确保材料及时供应4.问题：施工质量不达标解决办法：甲方有权要求乙方进行返工或支付维修费用5.问题：合同争议无法协商解决解决办法：可提交第三方中介进行调解或仲裁，必要时可通过诉讼解决五、所有应用场景：1.