2024建筑装修施工合同范文

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：（工程地址）1.2工程内容：根据附件《装修设计方案》进行施工。1.3工程规模：（工程面积）平方米。1.4工程总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计（工期天数）天。2.2乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币（金额）。三、质量标准3.1乙方应严格按照《装修设计方案》和国家标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。四、材料供应4.1甲方负责提供装修材料，并确保材料质量符合国家标准。4.2乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应按原价赔偿。五、付款与结算5.1双方同意按照工程进度分阶段支付工程款。5.2工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。5.3付款方式：银行转账。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约金计算方式：违约方应向守约方支付合同总价款的（百分比）作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，应及时修改或终止合同。解决办法：根据相关法律法规进行修改或终止合同，并依法追究责任。2.双方应严格履行合同约定的义务，如一方未履行或迟延履行，应承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。3.合同中的金额、日期、工程内容等关键信息应以书面形式明确记载，如有争议，以书面记载为准。解决办法：查阅合同书面材料，以书面记载为准。4.合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式记载。解决办法：双方协商一致后，签署书面修改协议或补充协议。5.双方应妥善保管合同及相关文件，未经对方同意，不得向第三方披露。解决办法：违反此约定的，泄露方应承担相应的法律责任。6.合同履行过程中产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：协商不成时，向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即房屋所有人。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相关资质的建筑装修施工单位。3.法定代表人：指代表法人单位行使权利、履行义务的负责人。4.装修设计方案：指为甲方房屋提供的装修设计文件，包括装修风格、材料、工艺等详细内容。5.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程质量、进度、安全等方面进行的检查和评定。6.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。应用场合：1.适用于甲方（房屋所有人）与乙方（具备相关资质的建筑装修施工单位）之间的建筑装修工程。2.适用于新建、改建、扩建、翻新等各类建筑装修工程。3.适用于住宅、商业、办公等各类建筑的装修工程。补充条款：1.乙方应在合同签订后（时间）天内向甲方提交详细的施工计划，包括施工进度、人员安排、材料供应等。2.乙方应在施工过程中，按照甲方的要求进行施工，如有变更，需提前（时间）天通知甲方，并经甲方同意后方可进行变更。3.乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任，并负责赔偿给甲方造成的损失。4.如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币（金额）。5.工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。6.乙方应按照合同约定，妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应按原价赔偿。7.双方应遵守国家有关法律法规，保证合同的合法性。如合同内容违反法律法规