宠物店装修及材料承包合同

宠物店装修及材料承包合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同标的概述1.4合同宗旨第二章装修工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章材料供应3.1材料种类3.2材料质量标准3.3材料数量3.4材料价格及支付方式第四章施工方案与工艺4.1施工方案4.2施工工艺4.3施工周期4.4施工安全第五章工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收时间5.4验收结果处理第六章合同价款及支付6.1合同总价6.2付款方式6.3付款进度6.4价款调整第七章合同履行期限7.1承包人义务7.2发包人义务7.3工期延误7.4提前完成工程第八章违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约责任免除8.4违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点9.4诉讼或仲裁费用第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止10.4合同解除或终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务及违约责任11.4保密信息的使用第十二章合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同修改12.4合同解除第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3信息的准确性13.4双方约定事项第十四章附则14.1合同附件14.2合同的复印14.3合同的保管14.4合同的解除和终止合同编号：_______第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商签订的。1.2合同主体认定本合同的双方主体为：（发包人名称）和（承包人名称）。1.3合同标的概述本合同的标的为（宠物店名称）的装修及材料供应。1.4合同宗旨本合同的宗旨是明确双方在合同执行过程中的权利和义务，确保工程质量，按时完成工程。第二章装修工程概述2.1工程名称本工程名称为（宠物店名称）装修工程。2.2工程地点本工程地点为（宠物店地址）。2.3工程规模本工程规模为（宠物店面积）。2.4工程预算本工程预算为（工程预算金额）。第三章材料供应3.1材料种类承包人应按照工程需要提供（材料名称1）、（材料名称2）、（材料名称3）等材料。3.2材料质量标准提供的材料应符合国家相关标准，满足工程质量要求。3.3材料数量提供的材料数量应满足工程需要，具体数量以实际施工需求为准。3.4材料价格及支付方式材料价格为（材料价格），支付方式为（支付方式，如：预付、进度付款等）。第四章施工方案与工艺4.1施工方案承包人应根据工程特点和设计要求，制定合理的施工方案。4.2施工工艺承包人应采用科学的施工工艺，确保工程质量。4.3施工周期本工程施工周期为（施工周期），如因特殊情况导致工期延误，应提前通知发包人。4.4施工安全承包人应严格按照国家安全生产法规和施工安全标准进行施工，确保施工过程中的人员安全。第五章工程验收5.1验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。5.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，由发包人组织，承包人配合。5.3验收时间初步验收应在工程完成后进行，最终验收应在发包人满意后进行。5.4验收结果处理验收不合格的工程，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第六章合同价款及支付6.1合同总价本合同总价款为（合同总价金额）。6.2付款方式付款方式为（付款方式，如：预付、进度付款、验收合格后付款等）。6.3付款进度付款进度按照工程进度和合同约定执行。6.4价款调整合同执行过程中，如因工程变更等原因导致价款变动，双方可协商调整。第八章违约责任8.1承包人违约承包人未按合同约定完成工程，或提供的材料不符合质量要求，或严重延误工期，应承担违约责任。8.2发包人违约发包人未按约定支付价款，或未提供施工条件，导致工程无法正常进行，应承担违约责任。8.3违约责任免除不可抗力因素导致的违约，双方互不承担违约责任。8.4违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为管辖法院。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为（合同签订地）。9.4诉讼或仲裁费用诉讼或仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同终止合同终止条件如下：（终止条件列表）。10.4合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续，妥善处理工程尾款、材料退货等事项。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限保密期限为（保密期限）。11.3保密义务及违约责任双方有保密义务，如违反保密义务，违约方应承担违约责任。11.4保密信息的使用保密信息仅用于本合同的执行，未经对方同意，不得向第三方披露。第十二章合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间合同生效时间为（合同生效日期）。12.3合同修改合同修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。12.4合同解除合同解除条件如下：（解除条件列表）。第十三章其他条款13.1不可抗力不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，合同一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.3信息的准确性双方提供的信息应准确无误，如有误，应及时更正。13.4双方约定事项双方在合同执行过程中，如有其他约定，应签订书面补充协议。第十四章附则14.1合同附件合同附件包括：（附件名称列表）。14.2合同的复印合同双方均有权复印合同正本。14.3合同的保管合同正本由（保管方）保管，副本由（另一方）保管。14.4合同的解除和终止合同解除或终止条件如下：（解除或终止条件列表）。合同编号：_______（发包人签字）（承包人签字）（发包人盖章）（承包人盖章）签订日期：_______多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。条款说明：此条款确保甲方能够控制材料质量和成本，保证工程顺利进行。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。条款说明：此条款保障甲方的利益，确保工程按照甲方要求进行。1.3甲方变更权甲方有权根据实际需要对工程设计进行变更，乙方应根据甲方要求进行调整。条款说明：此条款确保甲方在工程过程中能够根据实际情况进行调整，以满足需求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供专业的技术支持，确保工程顺利进行。条款说明：此条款要求乙方在施工过程中提供专业的技术支持，以保证工程质量。2.2乙方质量保证乙方应对施工质量进行保证，如出现质量问题，乙方应承担修复责任。条款说明：此条款要求乙方对施工质量进行负责，确保工程质量符合约定标准。2.3乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密进行保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。条款说明：此条款保护甲方的商业秘密，防止信息泄露给竞争对手。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。条款说明：此条款明确第三方中介的职责，确保合同执行过程中双方的沟通顺畅。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由（甲方/乙方）承担。条款说明：此条款明确第三方中介费用的承担方，避免产生纠纷。3.3第三方中介的独立性第三方中介在执行过程中应保持独立性，不得偏袒任何一方。条款说明：此条款确保第三方中介在处理纠纷时能够公正公平，维护双方利益。3.4第三方中介的解除权甲乙双方任何一方有权解除与第三方中介的合作关系，需提前通知对方。条款说明：此条款给予甲乙双方在合作过程中解除第三方中介的权利，以维护自身利益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.宠物店装修设计图纸2.材料供应清单3.施工方案详细说明4.工程预算明细5.材料质量标准文件6.施工进度计划表7.工程验收标准8.合同变更协议9.合同解除协议10.保密协议11.第三方中介服务协议12.不可抗力事件证明文件13.合同履行过程中产生的所有相关发票和收据二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或提供的材料不符合质量要求，或严重延误工期。2.发包人未按约定支付价款，或未提供施工条件，导致工程无法正常进行。3.双方未按约定时间完成工程验收，或工程验收不合格。4.合同双方未履行合同中的保密义务，泄露对方商业秘密或技术秘密。5.合同一方未经对方同意，擅自将合同权利和义务转让给第三方。6.合同一方未履行合同中的其他约定事项，导致合同无法正常执行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指合同一方未履行合同约定义务时，应支付给守约方的经济赔偿。3.保密义务：指合同双方在合同执行过程中对获得的对方商业秘密、技术秘密等进行保密的义务。4.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同效力的行为。5.第三方中介：指在合同执行过程中，协助甲乙双方进行协调、监督和纠纷解决的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，确保工程按时完成。2.材料质量问题：及时更换不合格材料，对已使用的材料进行修复或拆除，重新施工。3.合同变更：双方签订书面变更协议，明确变更内容及其影响，重新约