上海市保龄球馆装修协议

上海市保龄球馆装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的基本信息1.3协议的范围与内容1.4协议的生效时间与有效期第二章装修项目及要求2.1保龄球馆的装修面积2.2装修风格与设计方案2.3装修材料的选择2.4装修质量标准2.5装修进度与时间表第三章费用与支付3.1装修费用的预算与决算3.2支付方式与支付时间3.3费用的结算与支付流程3.4费用的调整与变更第四章施工单位的责任与义务4.1施工单位的资质与经验4.2施工单位的服务与支持4.3施工单位的安全保障措施4.4施工单位的质量保证4.5施工单位的售后服务第五章甲方（业主）的责任与义务5.1甲方的基本要求5.2甲方的配合与支持5.3甲方的费用支付义务5.4甲方的验收与反馈5.5甲方的其他义务第六章乙方（施工方）的责任与义务6.1乙方的基本要求6.2乙方的施工义务6.3乙方的质量保证义务6.4乙方的进度与时间保障6.5乙方的其他义务第七章协议的变更与解除7.1协议变更的条件与程序7.2协议解除的条件与程序7.3变更与解除后的责任与权益处理第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁与诉讼的地点与法院8.3争议解决的时间限制第九章违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体形式9.3违约金的计算与支付9.4违约行为导致的损失赔偿第十章附则10.1协议的附件10.2协议的保管与份数10.3协议的修订与更新10.4协议的解除与终止第十一章合同的签订与生效11.1合同的签订程序11.2合同的生效条件11.3合同的签字盖章第十二章权利与义务的转让12.1权利与义务的转让条件12.2转让的程序与通知12.3转让的有效性与限制第十三章保密条款13.1保密信息的定义与范围13.2保密信息的保护与保管13.3保密信息的泄露后果第十四章其他约定14.1双方的其他协议与约定14.2对本协议的解释与适用14.3合同的中文与英文版本14.4法律适用与解释权归属合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的基本信息1.3协议的范围与内容1.4协议的生效时间与有效期第二章装修项目及要求2.1保龄球馆的装修面积2.2装修风格与设计方案2.3装修材料的选择2.4装修质量标准2.5装修进度与时间表第三章费用与支付3.1装修费用的预算与决算3.2支付方式与支付时间3.3费用的结算与支付流程3.4费用的调整与变更第四章施工单位的责任与义务4.1施工单位的资质与经验4.2施工单位的服务与支持4.3施工单位的安全保障措施4.4施工单位的质量保证4.5施工单位的售后服务第五章甲方（业主）的责任与义务5.1甲方的基本要求5.2甲方的配合与支持5.3甲方的费用支付义务5.4甲方的验收与反馈5.5甲方的其他义务第六章乙方（施工方）的责任与义务6.1乙方的基本要求6.2乙方的施工义务6.3乙方的质量保证义务6.4乙方的进度与时间保障6.5乙方的其他义务第七章协议的变更与解除7.1协议变更的条件与程序7.2协议解除的条件与程序7.3变更与解除后的责任与权益处理第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁与诉讼的地点与法院8.3争议解决的时间限制第九章违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体形式9.3违约金的计算与支付9.4违约行为导致的损失赔偿第十章附则10.1协议的附件10.2协议的保管与份数10.3协议的修订与更新10.4协议的解除与终止第十一章合同的签订与生效11.1合同的签订程序11.2合同的生效条件11.3合同的签字盖章第十二章权利与义务的转让12.1权利与义务的转让条件12.2转让的程序与通知12.3转让的有效性与限制第十三章保密条款13.1保密信息的定义与范围13.2保密信息的保护与保管13.3保密信息的泄露后果第十四章其他约定14.1双方的其他协议与约定14.2对本协议的解释与适用14.3合同的中文与英文版本14.4法律适用与解释权归属甲方（业主）：____________________________乙方（施工方）：____________________________丙方（如有）：____________________________签字日期：____________________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明甲方附加条款一：特殊需求的满足条款内容：甲方保留在合同执行过程中提出特殊需求的权利，包括但不限于装修材料的品牌、颜色、样式等。乙方应在接到甲方通知后的十个工作日内根据甲方需求进行调整并提交方案给甲方审批。条款说明：此条款确保甲方在装修过程中能够根据自身需求进行调整，使装修更符合甲方的期望。甲方附加条款二：工期延误的处理条款内容：如乙方由于自身原因导致工期延误，甲方有权根据延误天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为每日延误部分工程费用的千分之五。条款说明：此条款旨在保障甲方的利益，防止乙方由于自身原因导致工期延误。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明乙方附加条款一：质量保证条款内容：乙方承诺在合同约定的质量标准内完成装修工程，如在验收过程中出现质量问题，乙方应在接到通知后的十个工作日内进行修复，直至满足甲方验收标准。条款说明：此条款确保乙方在装修过程中保证装修质量，满足甲方的要求。乙方附加条款二：材料供应条款内容：乙方负责提供装修过程中所需的所有材料，并保证材料质量符合合同约定的标准。如甲方对乙方提供的材料有异议，乙方应在接到通知后的十个工作日内更换符合要求的材料。条款说明：此条款确保乙方提供的材料质量，防止因材料问题导致的装修质量问题。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一：中介费用条款内容：甲方同意支付给第三方中介一定的服务费用，具体金额根据中介服务的内容和效果进行协商确定。条款说明：此条款明确甲方需要支付给第三方中介的服务费用，以及费用确定的方式。第三方中介附加条款二：中介责任的划分条款内容：第三方中介在合同执行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利进行。如因第三方中介的原因导致合同执行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。条款说明：此条款明确第三方中介在合同执行过程中的责任，保障甲方和乙方的利益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案及效果图2.装修材料清单及品牌信息3.施工进度计划表4.施工人员名单及资质证明5.质量保证书6.安全施工措施方案7.合同变更与解除协议8.争议解决协议9.保密协议10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间节点完成施工进度，或施工质量不符合约定的标准。2.乙方未按照约定的材料品牌及标准提供装修材料。3.乙方未按照约定的施工方法或技术标准进行施工。4.甲方未按照约定的时间支付装修费用。5.甲方未按照约定的时间提供施工场地或必要的施工条件。6.第三方中介未按照约定的服务内容和服务质量进行协调和服务。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.装修费：指完成装修工程所需的全部费用，包括材料费、人工费等。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。4.工期延误：因乙方原因导致工程进度延迟的情况。5.质量保证：乙方对完成的装修工程质量承担保证责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，甲方可以与乙方协商，要求乙方加快施工进度，并有权根据延误天数向乙方追讨违约金。2.如甲方对乙方提供的材料有异议，甲方有权要求乙方更换符合要求的材料，并要求乙方承担由此产生的费用。3.若乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方可以要求乙方修复直至满足验收标准，并要求乙方承担因修复产生的费用。4.如发生合同争议，双