企业分包合同的风险控制

企业分包合同的风险控制合同编号：__________注册地址：法定代表人：联系电话：注册地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.承包方为履行合同需要，拟将合同内部分工作内容分包给具有相应资质和能力的分包方；2.分包方愿意承担上述分包工作，并具备完成工作的能力和条件；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本分包合同。第一条合同范围及工作内容1.1本合同分包的工作内容为：（详细描述分包的工作内容，包括但不限于工程量、工程部位、工程质量要求等。）1.2分包方应按照承包方的要求，完成分包工作，并确保分包工作的质量、安全、进度等满足合同要求。第二条合同价格及支付方式2.1本合同的分包价为：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2承包方应在分包方完成分包工作后____个工作日内，按照合同约定进行支付。2.3支付方式为：____（现金、转账、等）。第三条合同期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。3.2承包方应在合同有效期内完成分包工作，分包方应积极配合承包方完成工作。第四条质量及安全责任4.1分包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同要求，保证分包工作的质量。4.2分包方应承担分包工作过程中的安全责任，确保不发生安全事故。4.3承包方对分包方的分包工作进行监督检查，分包方应予以配合。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中，应对对方商业秘密和机密信息予以保密。5.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约方的违约行为给合同对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（承包方）：乙方（分包方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.企业分包合同风险控制手册2.合同履行过程中的相关法律法规3.合同履行过程中的行业标准4.合同双方的商业秘密和机密信息清单5.分包工作内容的详细工程量清单6.合同支付方式的证明文件7.合同双方的公司章程或授权委托书8.合同履行过程中的监督检查记录9.合同争议解决的法院管辖权证明文件二、违约行为及认定：1.未按照合同约定履行分包工作，包括质量、安全、进度等方面不符合要求。2.未按照合同约定支付分包价款。3.未按照合同约定保密对方商业秘密和机密信息。4.未按照法律法规和行业标准进行分包工作。5.未按照合同约定配合对方进行监督检查。6.未按照合同约定解决争议，延迟履行或拒绝履行。三、法律名词及解释：1.企业分包合同：指承包方将其合同内部分工作内容分包给具有相应资质和能力的分包方所签订的合同。2.分包方：指与承包方签订分包合同，承担分包工作并具备完成工作能力的乙方。3.承包方：指与分包方签订分包合同，将合同内部分工作内容分包给分包方的甲方。4.商业秘密和机密信息：指合同双方在合同履行过程中获取的，不为公众所知悉且具有商业价值的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工作进度延误：分包方原因导致分包工作进度延误时，承包方可要求分包方加快进度，并有权要求分包方支付违约金。2.工作质量问题：分包方完成的分包工作出现质量问题时，承包方可要求分包方及时整改，并有权要求分包方承担返工、维修等费用。3.支付纠纷：承包方未按照合同约定支付分包价款时，分包方可要求承包方支付，并有权要求承包方支付逾期付款违约金。4.保密泄露：分包方泄露合同双方的商业秘密和机密信息时，受损方有权要求分包方承担违约责任，并有权要求赔偿损失。5.争议解决：合同双方在履行过程中发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.建筑工程分包：将建筑工程中的部分工程分包给专业分包商。2.软件开发分包：将软件开发项目中的部分模块或功能分包给第三方开发团队。3.生产制造分包：将生产制造