健身房办公空间装修指南

健身房办公空间装修指南合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3健身房办公空间装修指南的含义第二章：装修范围及要求2.1装修范围2.2装修风格及色调2.3装修材料要求2.4环保标准第三章：装修设计及施工3.1设计方案提交及审批3.2设计方案修改及确认3.3施工单位选择及资质要求3.4施工进度及质量监督第四章：装修费用及支付4.1装修费用预算4.2装修费用支付方式4.3装修费用支付时间及条件4.4装修费用结算及支付流程第五章：工期及交付5.1工期约定5.2提前交付及延迟交付的处理5.3装修完工验收5.4交付使用及办理移交手续第六章：质量保证及售后服务6.1装修质量保证6.2售后服务内容6.3质量问题处理流程6.4保修期限及保修范围第七章：合同的变更、解除与终止7.1合同变更的条件及程序7.2合同解除的条件及程序7.3合同终止的条件及程序7.4合同变更、解除或终止后的处理事项第八章：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额的计算及支付方式8.3违约责任免除8.4争议解决方式第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构及仲裁程序9.3诉讼管辖法院9.4法律适用第十章：合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除条件及程序10.4解除合同后的处理事项第十一章：其他约定11.1保密条款11.2广告及宣传条款11.3知识产权保护条款11.4不可抗力条款第十二章：合同的转让12.1合同转让的条件及程序12.2转让后的合同主体权益12.3转让后的合同义务及责任第十三章：附件13.1装修设计方案13.2装修费用预算表13.3施工单位资质证明文件13.4其他相关文件第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人14.4合同正本及副本份数合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3健身房办公空间装修指南的含义第二章：装修范围及要求2.1装修范围2.2装修风格及色调2.3装修材料要求2.4环保标准第三章：装修设计及施工3.1设计方案提交及审批3.2设计方案修改及确认3.3施工单位选择及资质要求3.4施工进度及质量监督第四章：装修费用及支付4.1装修费用预算4.2装修费用支付方式4.3装修费用支付时间及条件4.4装修费用结算及支付流程第五章：工期及交付5.1工期约定5.2提前交付及延迟交付的处理5.3装修完工验收5.4交付使用及办理移交手续第六章：质量保证及售后服务6.1装修质量保证6.2售后服务内容6.3质量问题处理流程6.4保修期限及保修范围第七章：合同的变更、解除与终止7.1合同变更的条件及程序7.2合同解除的条件及程序7.3合同终止的条件及程序7.4合同变更、解除或终止后的处理事项第八章：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额的计算及支付方式8.3违约责任免除8.4争议解决方式第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构及仲裁程序9.3诉讼管辖法院9.4法律适用第十章：合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除条件及程序10.4解除合同后的处理事项第十一章：其他约定11.1保密条款11.2广告及宣传条款11.3知识产权保护条款11.4不可抗力条款第十二章：合同的转让12.1合同转让的条件及程序12.2转让后的合同主体权益12.3转让后的合同义务及责任第十三章：附件13.1装修设计方案13.2装修费用预算表13.3施工单位资质证明文件13.4其他相关文件第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人14.4合同正本及副本份数甲方（签名）：_________________日期：____年__月__日乙方（签名）：_________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1.甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定装修团队甲方有权指定健身房办公空间装修的施工团队，乙方应无条件接受甲方的选择。如乙方对甲方指定的施工团队有异议，甲方有权进行协调，确保施工团队的选用不影响装修进度和质量。1.2甲方监督权甲方有权对装修过程进行监督，以确保装修质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方定期提供装修进度报告，并对施工过程中的问题提出整改要求。1.3甲方变更权在装修过程中，甲方有权根据实际情况对装修方案进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整装修方案，并报甲方审批。甲方的变更要求不得影响装修进度和质量。1.4甲方验收权装修完工后，甲方有权对装修成果进行验收。乙方应保证装修质量符合合同约定和甲方的要求。如甲方对装修质量有异议，乙方应在甲方提出异议后一定时间内进行整改。2.乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供装修方案乙方应根据甲方的需求，提供符合健身房办公空间装修指南的装修方案。乙方有权提出改进建议，但需甲方审批。未经甲方同意，乙方不得擅自变更装修方案。2.2乙方施工质量保障乙方应保证施工质量，确保健身房办公空间装修的安全、环保和美观。乙方有权拒绝甲方提出的违反合同约定和装修指南的要求。2.3乙方进度汇报乙方应按照甲方要求，定期向甲方汇报装修进度，并提供相关施工资料。如乙方因故不能按期完成装修，应提前通知甲方，并说明原因。2.4乙方售后服务乙方应提供装修后的售后服务，包括保修期内的问题整改、维修等。乙方应在接到甲方售后服务要求后一定时间内，安排人员进行处理。3.第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在健身房办公空间装修过程中，负责协调甲方、乙方之间的关系，确保装修顺利进行。第三方中介应公正、公平地处理甲乙双方的争议。3.2第三方中介的权益第三方中介有权根据合同约定，收取中介费用。中介费用应在合同签订后一定时间内支付，具体支付方式和时间由双方协商确定。3.3第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的装修过程进行监督，以确保装修质量和进度符合合同要求。第三方中介有权要求甲乙双方提供装修进度报告，并对施工过程中的问题提出整改要求。3.4第三方中介的调解权在甲乙双方发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果具有约束力，甲乙双方应予以遵守。如调解无效，双方可依法解决争议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.健身房办公空间装修设计方案2.健身房办公空间装修费用预算表3.施工单位资质证明文件4.装修进度报告5.装修质量问题整改记录6.售后服务记录7.合同变更、解除或终止的相关文件8.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付装修费用，或支付金额不足。2.乙方未按约定时间完成装修，或装修质量不符合合同要求。3.甲方未按约定提供施工场地、设备、材料等。4.乙方未按约定使用甲方提供的场地、设备、材料等。5.第三方中介未按约定履行协调、监督职责。6.甲方、乙方、第三方中介的其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.健身房办公空间装修指南：指健身房办公空间装修的规范和标准。2.装修质量：指装修成果的安全、环保、美观等方面。3.违约行为：指违反合同约定的一方所犯的错误行为。4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷的处理方式。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.装修进度延误：协商确定合理的装修时间表，并进行进度跟踪。2.装修质量问题：及时提出整改要求，乙方应按要求进行整改。3.费用支付纠纷：查阅合同条款，明确费用支付的时间及条件。4.设计方案调整：双方协商确定修改方案，并进行审批