健身俱乐部改造合同

健身俱乐部改造合同合同目录第一章总则1.1本合同的定义与范围1.2合同各方的权利和义务1.3适用法律和争议解决第二章改造项目概述2.1改造项目的目标2.2改造项目的规模与内容2.3改造项目的预算与投资第三章改造设计与审批3.1设计方案的提交与审核3.2设计方案的修改与确认3.3施工图纸的提供与使用第四章施工单位的选择与资质要求4.1施工单位的资质要求4.2施工单位的选定方式4.3施工单位的责任与义务第五章施工过程管理5.1施工进度的控制与协调5.2施工质量的监督与管理5.3安全生产与环境保护第六章材料与设备供应6.1材料与设备的质量要求6.2材料与设备的供应方式6.3材料与设备的验收与保管第七章合同价格与支付7.1合同价格的确定7.2付款方式与支付时间7.3价格调整与变更第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3合同变更与解除的法律后果第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的认定9.2违约责任的形式与计算9.3赔偿金额的计算与支付第十章争议解决10.1争议解决的途径10.2仲裁的程序与规则10.3诉讼的管辖与法律适用第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止与注销第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密信息的保护期限与方式12.3保密信息泄露的责任与赔偿第十三章合同的附则13.1合同的解释与适用13.2合同的补充与附件13.3合同的修订与版本控制第十四章合同的签署14.1合同签署的程序与要求14.2合同签署的时间与地点14.3合同签署后的履行与监督合同编号:健身俱乐部改造合同第一章总则1.1本合同的定义与范围本合同是指甲方（健身俱乐部）与乙方（施工单位）就甲方健身俱乐部改造项目达成的一致协议，包括但不限于改造项目的目标、规模、内容、预算、投资等方面。1.2合同各方的权利和义务甲方应按照合同约定提供改造项目所需的各项资料、设备、场地等，并支付合同约定的款项。乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成改造项目。1.3适用法律和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章改造项目概述2.1改造项目的目标本合同项下的改造项目旨在提升甲方健身俱乐部的设施水平、优化场地布局、提高服务质量，以满足更多消费者的需求。2.2改造项目的规模与内容改造项目包括但不限于健身房场地扩建、设备更新、卫生间改造、电路系统升级等。具体规模和内容详见附件。2.3改造项目的预算与投资本合同项下的改造项目预算为人民币【】元整（大写：【】元整），甲方应按照合同约定的付款方式及时足额支付。第三章改造设计与审批3.1设计方案的提交与审核乙方应根据甲方提供的资料和需求，提交改造项目的设计方案。甲方应在收到设计方案后【】天内完成审核，并提出修改意见。3.2设计方案的修改与确认乙方根据甲方提出的修改意见进行调整，直至甲方满意。甲方应在收到修改后的设计方案后【】天内完成确认。3.3施工图纸的提供与使用设计方案确认后，乙方应提供完整的施工图纸，并按照图纸进行施工。第四章施工单位的选择与资质要求4.1施工单位的资质要求乙方应具备国家规定的相关施工资质，并提供有效证件供甲方审查。4.2施工单位的选定方式甲方根据乙方的资质、业绩、报价等因素，选择最合适的施工单位。4.3施工单位的责任与义务乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成改造项目，并承担相应的社会责任和法律责任。第五章施工过程管理5.1施工进度的控制与协调乙方应按照合同约定的工期完成改造项目。甲方有权对施工进度进行监督和协调。5.2施工质量的监督与管理乙方应保证施工质量，按照相关规范和标准进行施工。甲方有权对施工质量进行监督和管理。5.3安全生产与环境保护乙方应严格按照国家安全生产和环境保护的法律法规进行施工，确保施工现场的安全和环境保护。第六章材料与设备供应6.1材料与设备的质量要求乙方应按照合同约定的质量要求提供材料和设备。甲方有权对材料和设备进行验收。6.2材料与设备的供应方式乙方应按照合同约定的时间、地点、数量等方式供应材料和设备。6.3材料与设备的验收与保管甲方应按照合同约定的标准对材料和设备进行验收，并妥善保管。第七章合同价格与支付7.1合同价格的确定本合同的价格为人民币【】元整（大写：【】元整），包括改造项目的设计、施工、材料设备供应等全部费用。7.2付款方式与支付时间甲方按照合同约定的付款方式，分【】期支付合同价款。具体支付时间及金额详见附件。7.3价格调整与变更如遇不可抗力等特殊情况，影响合同价款的，双方可协商调整合同价格。第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序任何一方因客观原因需要变更合同的，应书面通知对方，并在双方协商一致后签订书面变更协议。8.2合同解除的条件与程序任何一方因客观原因需要解除合同的，应书面通知对方，并在双方协商一致后签订书面解除协议。8.3合同变更与解除的法律后果合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并根据实际情况结算款项。第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的认定9.2违约责任的形式与计算违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，具体计算方式由双方协商确定。9.3赔偿金额的计算与支付赔偿金额应包括实际损失、合同履行预期利益等，具体金额由双方协商确定。第十章争议解决10.1争议解决的途径双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁的程序与规则双方可以选择仲裁解决争议，仲裁程序和规则按照中华人民共和国仲裁法执行。10.3诉讼的管辖与法律适用如选择诉讼，双方同意由合同签订地人民法院管辖，并适用中华人民共和国法律。第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止与注销合同终止或注销后，双方应按照约定办理相关手续，并互相协助对方处理后续事宜。第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密等。12.2保密信息的保护期限与方式保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，期限为【】年。双方应采取适当措施保护保密信息。12.3保密信息泄露的责任与赔偿如一方泄露保密信息，泄露方应承担赔偿责任，赔偿金额双方协商确定。第十三章合同的附则13.1合同的解释与适用本合同的解释和适用均适用中华人民共和国法律。13.2合同的补充与附件本合同的补充协议和附件均为合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。13.3合同的修订与版本控制本合同如有修订，以最新签署的书面协议为准。第十四章合同的签署14.1合同签署的程序与要求本合同自双方签字盖章后生效。14.2合同签署的时间与地点本合同于【】年【】月【】日签署，地点为【】。14.3合同签署后的履行与监督双方应严格按照本合同约定的条款履行合同义务，并相互监督合同的履行情况。（合同方签字盖章处）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：【年】【月】【日】多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，并要求乙方使用指定的材料。乙方应在合同履行过程中，按照甲方的要求采购和使用指定材料。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况变更合同内容。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工方案和进度。1.4甲方终止权甲方在本合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求，妥善处理施工现场，并承担相应责任。1.5甲方解除权甲方在本合同履行过程中，如发现乙方未能按照约定履行合同义务，有权解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方要求，退还已支付的款项，并承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成改造项目。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.2乙方工期承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成改造项目。如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，乙方应承担赔偿责任。2.4乙方配合义务乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工过程符合甲方要求。2.5乙方变更义务如甲方提出合同变更要求，乙方应根据甲方要求，及时调整施工方案和进度，确保合同顺利履行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。3.2第三方中介的权益第三方中介在合同履行过程中，有权获取合同约定的中介费用。中介费用应在合同价款中单独列支。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介泄露保密信息，第三方中介应承担赔偿责任。3.4第三方中介的配合义务第三方中介应积极配合甲方和乙方的监督和检查，确保合同顺利履行。3.5第三方中介的变更义务如甲方或乙方提出合同变更要求，第三方中介应根据变更要求，及时调整合同履行方案，确保合同顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.改造项目设计方案2.施工图纸3.材料与设备供应清单4.付款凭证5.施工进度报告6.质量检验报告7.保密协议8.中介服务协议9.合同变更协议10.违约赔偿协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未提供完整资料或场地擅自变更合同内容2.乙方违约行为未按约定质量标准完成工程未按约定工期完成工程未妥善保管或泄露甲方保密信息3.第三方中介违约行为未能协调好甲方与乙方的关系泄露甲方和乙方保密信息未按约定履行中介职责三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的义务。3.保密信息：指合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密等。4.中介费用：指第三方中介在合同履行过程中所收取的费用。5.工期延误：指乙方未能按照合同约定的工期完成工程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：协商调整工期，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.质量问题解决办法：乙方应负责修复，并赔偿甲方因此造