2024年工程造价合同范本（二篇）

第3页共3页2024年工程造价合同范本建设方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认总包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认分包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认一、工程造价与工程款支付：工程造价为人民币____元整，由建设方支付。本工程不设立预付款。保留金的5%在保修期满后14个日历天内支付。二、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理与总包方、分包方之间的相关事务。2.确保及时向分包方支付工程进度款及剩余款项。三、总包方的职责1.负责分包单位进场后的现场安全管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调，对验收合格的工程进行保管。2.负责现场临时水电的统一管理。3.在不影响总包方优先使用的情况下，合理安排分包方使用现场内的施工机械、脚手架等设备。4.总包方负责分包资料的保管及向档案馆的归档工作。六、分包方的职责1.负责与建设方进行施工设计图的审查、技术交底、方案的报批与确认，处理相关技术问题。2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工承担全部责任。3.遵守总包方的现场管理制度，接受总包方的管理，做好分包范围内的文明施工和卫生清理。4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划和报表，并对报表的正确性、完整性负主要责任。5.自行组织并配合监理的预检、隐检、材料检验、试验等，确保工程符合合格标准，提供所有必要的技术资料。6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程施工，保证工程质量。7.负责自施工范围内的建筑垃圾清理，运至发包方指定的消纳地点。8.负责已完成工程的成品保护，按照国家规定对工程质量负责。9.根据规范及无锡市档案馆要求，及时填报桩基工程相关技术资料，并将所有资料（包括竣工所需资料）完整、准确地提供给总包方，对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。四、工程质量1.分包方对其分包工程的质量向建设方承担直接责任。2.任何由于分包方的材料不合格、施工工艺不符合要求、施工程序不当造成的质量问题或工程隐患，分包方应承担全部责任。五、违约责任1.分包方不配合总包方管理，不服从现场指导导致的后果由分包方自行承担。2.分包方损坏总包方现场设施，如临时道路、场地、水电管线，应按实际损失进行赔偿。3.提供给总包方的技术资料若字迹模糊、数量不足，总包方有权退回或拒绝收集。分包方需确保桩基工程验收合格。六、其他本协议共六份，正副本各三份，建设方、总包方、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。建设方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认：____年____月____日总包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认：____年____月____日分包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认：____年____月____日2024年工程造价合同范本（二）第三十条未经委托人书面明确同意，咨询人及其专业成员不得接受与工程造价咨询合同规定范围之外的任何与该项目相关的报酬。咨询人必须严格避免参与任何可能与其与委托人之间的合同所规定的利益相冲突的活动。第三十一条对于因违约或合同终止而产生的损失与损害，委托人与咨询人应首先通过友好协商的方式解决；若协商未果，则可提交至相关主管部门进行调解；若调解亦未能达成一致，则根据双方事先的约定，可选择提交至仲裁机构进行仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。第三部分：建设工程造价咨询合同专用条件双方就本建设工程造价咨询合同的标准条款达成以下修订与补充协议，若专用条件与标准条件存在冲突，以本专用条件为准。第二条合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：（一）本合同适用的法律和法规1.《中华人民共和国民法典》2.建设行政主管部门的相关法律与法规3.广西壮族自治区的地方性法律与法规（二）适用的工程造价计价办法和规定1.GB50500_20_____《建设工程工程量清单计价规范》及其《广西壮族自治区实施细则》2.____年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》3.____年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》4.____年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》5.____年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》6.国家、自治区及钦州市建设管理部门发布的其他相关规定及文件第四条建设工程造价咨询业务范围明确为以下服务类别：A类：建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价B类：建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核C类：建设工程招标标底、投标报价的编制、审核D类：工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔E类：编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供相关信息资料等第八条双方约定，咨询人应在合同签订后的若干个工作日内，向委托人提供咨询所需资料的详细清单。委托人需按照清单及时提供资料。若咨询人发现资料不完整，应在初次收到资料后的若干个工作日内，一次性书面提出补充资料清单。否则，视为委托人已完整提供全部所需资料。第九条委托人应在收到咨询人书面提交并要求答复的与造价咨询相关事宜后2个工作日内，给予书面答复。若因委托人答复不及时导致时间延误，责任由委托人承担，咨询人提交成果文件的时间将相应顺延。第十四条咨询人同意，在其责任期内若因失职造成经济损失，将按照以下方式承担赔偿责任：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。具体酬金比率依据本合同专用条件第二十四条确定。第十五条咨询人承诺对委托人或相关第三方提出的问题，在2个工作日内给予答复。第二十四条委托人同意按照以下方式支付咨询人的咨询服务酬金：1.双方协商一致确定的合同价为：_____，该费用已包含咨询服务费、交通差旅费、利润、税金等所有费用。2.支付方式：通过银行转账方式进行支付。3.支付流程：在项目工程预算经主管部门审定备案后，咨询人需向委托人提供相应金额的增值税专用发票及请款函。委托人在收到请款函及发票后的10个工作日内，一次性支付合同款。第二十七条双方同意以人民币作为酬金支付货币。第三十二条在建设工程造价咨询合同的履行过程中，若发生争议，委托人与咨询人应首先通过协商解决；若协商不成，可提交至相关主管部门进行调解；若调解仍无法达成一致，则按照下列方式（二）解决：（一）提交至仲裁委员会进行仲裁（已选择方式二，故本项不适用）（二）依法向委托人所在地的人民法院提起诉讼附加协议条款：违约责任1.合同签订后，若任一方无故单方面终止或解除合同，违约方需向对方支付5000元的违约金。若因此给守约方造成损失的，违约方还需赔偿相应损失。2.若委托人逾期支付咨询人的造价咨询服务费，每逾期一日，需按逾期金额的千分之二向咨询人支付滞纳金。3.若咨