2024年建设工程简易施工合同

”2024年建设工程简易施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的建筑工程项目，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：按工程进度分期支付，具体付款比例和时间为：__________三、工程质量1.工程质量必须符合国家相关法律法规、施工规范及设计文件的要求。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术标准和要求进行施工。3.工程质量不符合约定时，乙方应在甲方要求的合理期限内进行修复。四、双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。2.甲方应按时支付合同价款，不得无故拖延。3.甲方应协助乙方办理施工所需的各类手续，并承担相应费用。4.甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。（二）乙方权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。2.乙方应自行承担施工过程中的安全责任。3.乙方不得将工程转包或分包给他人。4.乙方应妥善保管施工资料，并在工程验收合格后及时移交给甲方。五、违约责任1.任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同价款的____%。2.乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币____元。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.权利与义务：确保合同中明确规定了甲乙双方的权利和义务，避免权责不清导致的纠纷。2.工期与质量：注意合同中对工期的具体要求和对质量的明确标准，确保双方对工程进度和质量要求有共同的认识。3.付款条款：付款方式和时间需明确具体，避免因付款问题导致的工程延误。4.违约责任：明确违约情形和违约责任，为可能的争议提供解决依据。5.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为项目所在地法院。解决办法：1.审慎审查：在签订合同前，双方都应仔细审查合同条款，必要时可咨询法律专业人士。2.补充协议：对于合同中未详尽的事项，可以通过签订补充协议来明确。3.诚信履行：双方应按照合同约定诚信履行合同义务，减少纠纷发生的可能性。4.沟通协调：在合同执行过程中，双方应保持良好沟通，及时协调解决问题。法律名词解释：合同价款：指合同中规定的，乙方完成工程后甲方应支付的全部费用。违约金：是指合同当事人违反合同约定时，应向对方支付的金钱赔偿。补充协议：是在原合同基础上，对某些条款进行补充或修改的协议，与原合同具有同等法律效力。法律法规：指国家制定或认可，并由国家强制力保证实施的法律、法规、规章等规范性文件。诉讼：指当事人通过法院解决民事权益争议的法律程序。1.特殊情况：工程涉及珍贵文物或古建筑应用场合：如果工程地点附近有珍贵文物或者古建筑，施工就需要特别小心。补充条款：乙方在施工过程中应采取特殊保护措施，确保不对周边珍贵文物或古建筑造成损害，具体措施由双方另行商定。2.特殊情况：极端天气影响应用场合：如果施工期间遇到极端天气，比如台风、暴雨等，这可能会影响工程进度。补充条款：因不可抗力因素，如极端天气影响导致工期延误，双方应协商确定合理的工期延长方案。下面是针对特殊场合的附件列表：1.施工图纸：这是施工的重要依据，确保乙方按照图样施工。2.技术标准文件：这个文件说明了工程的技术要求，乙方需要严格遵守。3.工程进度计划：这个计划列出了整个工程的施工步骤和时间表，方便双方监督进度。4.支付计划：这个计划详细说明了甲方支付款项的时间点和比例，避免付款纠纷。附件列表：施工图纸和设计说明书技术标准和施工规范工程进度计划表支付进度计划表特殊保护措施协议（如果涉及古建筑等）不可抗力因素导