供水公司装修改造协议

供水公司装修改造协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订主体1.2本协议的目的和原则1.3协议的有效期第二章装修改造项目2.1装修改造的范围2.2装修改造的标准和要求2.3装修改造的进度安排第三章供水公司的义务3.1供水公司的主要义务3.2供水公司的服务承诺3.3供水公司的权利和限制第四章装修改造费用4.1装修改造费用的计算和支付方式4.2装修改造费用的调整机制4.3装修改造费用的支付时间表第五章工程质量保证5.1工程质量标准5.2工程质量的监督和检验5.3工程质量问题的处理第六章工程验收6.1工程验收的标准和程序6.2工程验收的结果处理6.3工程验收后的保修服务第七章协议的变更和终止7.1协议变更的条件和程序7.2协议终止的条件和程序7.3协议终止后的处理事项第八章争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的程序8.3争议解决的结果执行第九章违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的形式和计算方式9.3违约责任的免除条件第十章法律适用和争议解决10.1协议适用法律10.2争议解决的方式和地点10.3法律适用和争议解决的优先级第十一章协议的签署和生效11.1协议签署的程序和主体11.2协议的生效条件和时间11.3协议签署文本的保管和复制第十二章其他约定12.1双方的其他权利和义务12.2协议的补充条款12.3双方的其他特殊约定第十三章附则13.1协议的解释权归属13.2协议的修订和补充13.3协议的终止和解除第十四章附件14.1附件的清单和说明14.2附件的签署和生效14.3附件的保管和复制合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订主体甲方：_________乙方：_________1.2本协议的目的和原则1.2.1目的1.2.2原则1.3协议的有效期自签字之日起至工程验收合格之日止。第二章装修改造项目2.1装修改造的范围2.1.1工程地点：_________2.1.2工程内容：_________2.2装修改造的标准和要求2.2.1标准2.2.2要求2.3装修改造的进度安排2.3.1工程开工日期：_________2.3.2工程竣工日期：_________第三章供水公司的义务3.1供水公司的主要义务3.1.1提供施工用水3.1.2配合施工的相关工作3.2供水公司的服务承诺3.3供水公司的权利和限制3.3.1权利3.3.2限制第四章装修改造费用4.1装修改造费用的计算和支付方式4.1.1计算方式4.1.2支付方式4.2装修改造费用的调整机制4.3装修改造费用的支付时间表4.3.1首期付款：_________4.3.2进度付款：_________4.3.3尾款支付：_________第五章工程质量保证5.1工程质量标准5.1.1主体结构5.1.2装修材料5.1.3施工工艺5.2工程质量的监督和检验5.2.1监督机构5.2.2检验程序5.3工程质量问题的处理5.3.1问题提出5.3.2问题解决第六章工程验收6.1工程验收的标准和程序6.1.1标准6.1.2程序6.2工程验收的结果处理6.2.1验收合格6.2.2验收不合格6.3工程验收后的保修服务6.3.1保修期限6.3.2保修服务内容第七章协议的变更和终止7.1协议变更的条件和程序7.2协议终止的条件和程序7.3协议终止后的处理事项7.3.1工程结算7.3.2责任承担7.3.3资料归档第八章争议解决8.1争议解决的方式协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的程序8.2.1提出争议8.2.2协商调解8.2.3法律程序8.3争议解决的结果执行依照法院判决或调解结果执行。第九章违约责任9.1违约行为的认定9.1.1违约行为界定9.1.2违约责任认定9.2违约责任的形式和计算方式9.2.1形式9.2.2计算方式9.3违约责任的免除条件不可抗力因素导致违约的，可免除责任。第十章法律适用和争议解决10.1协议适用法律中华人民共和国法律。10.2争议解决的方式和地点方式：协商解决或向合同签订地人民法院提起诉讼。地点：合同签订地。10.3法律适用和争议解决的优先级法律适用优先级：适用法律为准。第十一章协议的签署和生效11.1协议签署的程序和主体程序：双方代表签字盖章。主体：甲方代表，乙方代表。11.2协议的生效条件和时间条件：双方签字盖章，并提供必要的履约担保。时间：签字日期为准。11.3协议签署文本的保管和复制文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二章其他约定12.1双方的其他权利和义务12.2协议的补充条款12.3双方的其他特殊约定第十三章附则13.1协议的解释权归属甲方和乙方。13.2协议的修订和补充经双方协商一致，可书面修订和补充。13.3协议的终止和解除依照本协议第七章条款执行。第十四章附件14.1附件的清单和说明14.2附件的签署和生效14.3附件的保管和复制甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定的施工单位甲方应向乙方提供指定的施工单位名单，乙方应根据甲方提供的名单进行合作。如甲方对乙方选定的施工单位不满意，甲方有权要求乙方更换施工单位。2.甲方的监督权甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定的标准。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行调整。3.甲方的变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际需要对合同约定的工程内容、质量标准、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并通知甲方。4.甲方的赔偿权如乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方进行返工，并支付由此产生的费用。5.甲方的解除权如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工质量保证乙方应保证施工质量符合合同约定的标准，并对施工过程中出现的问题及时进行整改。如甲方对乙方的施工质量提出异议，乙方应立即采取措施予以解决。2.乙方的进度保证乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如乙方未按约定工期完成施工，乙方应支付违约金。3.乙方的材料供应乙方应按照合同约定的标准和要求供应材料。如乙方提供的材料不符合合同约定，乙方应承担由此产生的费用，并支付甲方因此造成的损失。4.乙方的保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。5.乙方的解除权如甲方严重违反合同约定，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如调解、协调成功，第三方中介的费用由双方协商确定。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对在调解、协调过程中获得的甲方、乙方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方、乙方同意，不得向第三方泄露。4.第三方中介的赔偿责任如第三方中介因故意或重大过失导致调解、协调不成功，第三方中介应承担相应的赔偿责任。5.第三方中介的退出如第三方中介在调解、协调过程中出现严重违反中立原则的行为，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修改造设计方案2.施工图纸3.施工预算书4.材料供应清单5.施工进度计划6.工程质量标准7.保修服务条款8.违约金计算公式9.争议解决方式说明10.第三方中介机构资质证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付装修改造费用2.乙方未按约定标准完成施工质量3.乙方未按约定工期完成施工进度4.甲方未提供施工所需材料或设备5.乙方未按设计方案和施工图纸施工6.乙方使用不符合合同约定的材料7.甲方未履行合同约定的配合义务8.甲方未按时支付材料供应费用9.第三方中介机构未能解决争议三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定的方式和条件履行各自的义务。2.违约金：违约方按照约定支付给守约方的经济赔偿。3.工期：合同约定的完成施工的时间段。4.保修：乙方在合同约定的保修期限内对工程质量问题进行修复。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中的纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付装修改造费用解决办法：甲方应及时支付费用，否则乙方有权暂停施工。2.问题：乙方未按约定标准完成施工质量解决办法：甲方有权要求乙方进行返工，并支付由此产生的费用。3.问题：乙方未按约定工期完成施工进度解决办法：乙方应支付违约金，并根据实际情况调整施工进度。4.问题：甲方未提供施工所需材料或设备解决办法：甲方应及时提供材料或设备，否则乙方有权暂停施工。5.问题：乙方未按设计方案和施工图纸施工解决办法：甲方有权要求乙方按照设计方案和施工图纸施工。6.问题：乙方使用不符合合同约定的材料解决办法：甲方有权要求乙方更换符合合同约定的材料。7.问题：甲方未履行合同约定的配合义务解决办法：甲方应履行配合义务，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。8.问题：甲方未按