版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同双方:1.名称:____________________2.地址:____________________3.联系人:__________________4.联系电话:________________1.名称:____________________2.地址:____________________3.联系人:__________________4.联系电话:________________一、工程内容1.乙方根据甲方的要求,对工程地点进行装修,包括但不限于:____________、____________、____________等。2.乙方应按照双方约定的工期完成工程。二、工程费用1.乙方向甲方提供的装修工程报价为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。2.甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付工程款项。三、付款方式(1)工程验收合格后,支付工程总价的__%;(2)剩余款项待质保期结束后一次性支付。2.甲方支付工程款项时,应提供等额的正规发票。四、工程期限1.双方同意,工程自双方签订本合同之日起算,工期为____天。2.乙方如因特殊情况无法按照约定工期完成工程,应提前向甲方说明,并协商延期。五、工程质量1.乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,保证工程的质量和安全。2.工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求整改,直至达到验收标准。六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总价款的__%。2.乙方如未能按照约定工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价款的__‰。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质保期结束后失效。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整,如有虚假陈述,应承担相应法律责任。解决方案:签订合同前,双方进行尽职调查,核实对方提供的信息。2.工程款项支付进度应严格按照合同约定执行,如需调整,双方应书面协商一致。解决方案:双方签订补充协议,明确调整后的付款进度。3.乙方应按照约定工期完成工程,如因特殊情况无法按期完成,应提前通知甲方,并协商延期。解决方案:双方签订工程延期协议,明确延期时间和相关责任。4.工程质量问题,乙方应按照甲方的要求整改,直至达到验收标准。解决方案:甲方提出整改要求,乙方按照要求进行整改。5.如发生违约行为,违约方应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金。解决方案:违约方按照合同约定支付违约金,守约方有权依法追偿损失。6.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决方案:双方签订仲裁协议,约定仲裁机构,争议提交仲裁委员会仲裁。法律名词及名词解释:1.甲方:指拥有工程地点的房屋所有权人,承担合同约定的权利和义务。2.乙方:指具备装修工程资质和技术能力,承担合同约定的权利和义务。3.工程地点:指甲方拥有的位于特定地址的房屋。4.工程:指甲方委托乙方进行的房屋装修工程。5.工期:指双方约定的完成工程的时间。6.工程验收:指甲方对乙方完成的工程进行检查,确认是否达到合同约定的质量标准。7.质保期:指合同约定的乙方对工程质量承担保证责任的期限。8.违约金:指违约方因违反合同约定,向守约方支付的赔偿金。9.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。应用场合:1.个人或企业拥有的房屋进行装修时,与装修公司或个人签订的合同。2.房地产开发商与装修承包商就新建房屋批量装修签订的合同。3.房屋租赁合同中包含装修条款,租赁双方及装修方共同签订的合同。补充条款:1.装修材料品牌及型号:明确双方同意的装修材料品牌、型号及质量标准。2.设计方案确认:双方对装修设计方案的确认,包括平面布局、效果图等。3.工程变更:如工程过程中出现变更,双方对变更内容的确认及费用调整。4.保险责任:明确双方在工程期间应承担的保险责任,如工程意外险、材料保险等。5.环境保护:双方对工程过程中环境保护要求的约定,包括废弃物处理、噪音控制等。6.工期延长:因特殊情况导致工期延长时的处理办法及责任分配。附件列表:1.甲方房屋所有权证明文件。2.乙方装修公司资质证明文件。3.装修设计方案:包括平面布局图、效果图
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2型糖尿病治疗指南
- 中职护理的职业规划
- 内科重点患者管理制度
- 数学学案:课堂导学函数的奇偶性
- 数学学案:课前导引三个正数的算术-几何平均不等式(一)
- 《系统软件的安装》课件
- 安全生产班组培训课件
- 《呼吸消化与吸收》课件
- 西药学综合知识与技能题库及答案(1201-1400题)
- 好书分享课件
- -精神病医院设置基本标准
- 铝土矿采矿项目可行性研究报告写作范文
- A01083《纳税人(扣缴义务人)基础信息报告表》
- 元旦、春节前我市建筑领域农民工工资支付工作通知
- 医疗废物流失泄漏应急处理流程图
- 长方形、正方形的面积和周长复习课件
- 信号与系统(第十章Z-变换)
- 消防报警主机操作步骤
- 广东省高级人民法院民一庭关于建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
- 家装施工组织设计方案模板
- 项目四 三人表决器ppt课件
评论
0/150
提交评论