2024版建筑劳务分包协议细则版

2024版建筑劳务分包协议细则版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1分包工程1.2承包人1.3分包人1.4工程质量1.5工程进度1.6施工场地2.分包工程的范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容3.分包人的义务与责任3.1施工质量3.2施工安全3.3施工材料3.4工程进度与交付3.5协调与沟通4.承包人的义务与责任4.1工程款支付4.2技术支持与配合4.3施工场地与条件4.4工程验收4.5工程变更5.合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款5.5违约金6.工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误7.质量与检验7.1质量标准7.2检验程序7.3质量问题处理8.安全与环保8.1安全标准8.2环保要求8.3安全事故处理9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1承包人的违约10.2分包人的违约10.3违约金的计算与支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3仲裁结果的执行12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用与争议解决14.附件14.1分包工程详细清单14.2工程设计图纸与技术要求14.3施工组织设计方案14.4材料与设备清单14.5验收标准与方法第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1分包工程：指承包人将施工合同中约定的部分工程分包给分包人实施的工程。1.2承包人：指与分包人签订分包合同，并按照约定向分包人支付分包价款的法人或其他组织。1.3分包人：指与承包人签订分包合同，并按照约定完成分包工程的法人或其他组织。1.4工程质量：指分包工程符合国家和行业标准的质量要求，包括材料、施工、设备等各方面的质量。1.5工程进度：指分包人按照约定完成分包工程的时间安排和进度要求。1.6施工场地：指分包工程所在地，包括施工现场、施工临时设施、施工道路等。第二条：分包工程的范围与内容2.1分包工程的范围：按照施工合同约定的工程范围，分包人应完成的具体工程内容。2.2分包工程的内容：分包人应完成的工程包括但不限于施工图纸所示的所有土建、安装、装修等工作。第三条：分包人的义务与责任3.1施工质量：分包人应按照施工图纸、技术规范和承包人的要求进行施工，保证分包工程的质量。3.2施工安全：分包人应按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中的人员安全和设施完好。3.3施工材料：分包人应按照承包人提供的材料品牌、规格和数量要求采购材料，并保证材料质量。3.4工程进度与交付：分包人应按照合同约定的时间节点完成工程，并按时交付。第四条：承包人的义务与责任4.1工程款支付：承包人应按照合同约定的付款节点和付款比例支付分包价款。4.2技术支持与配合：承包人应提供施工图纸、技术规范、施工工艺等必要的技术支持，并协助分包人解决施工过程中的技术问题。4.3施工场地与条件：承包人应保证施工场地和相关设施满足分包工程施工需要，确保分包人能够正常施工。4.4工程验收：承包人应按照合同约定的验收标准和方法对分包工程进行验收。4.5工程变更：如发生合同约定的工程变更，承包人应与分包人协商确定变更内容和价款。第五条：合同价格与支付5.1合同价格：分包工程的合同价格按照承包人与分包人协商确定的价格执行。5.2支付方式：承包人应通过银行转账等非现金方式支付分包价款。5.3进度付款：承包人应按照合同约定的付款节点支付分包价款的相应比例。5.4竣工付款：分包工程验收合格后，承包人应在规定时间内支付剩余的分包价款。5.5违约金：如分包人未按照合同约定完成工程，承包人有权按照合同约定扣除相应的违约金。第六条：工期与进度6.1工期要求：分包人应按照合同约定的工期要求完成分包工程。6.2进度计划：分包人应制定详细的施工进度计划，并报承包人备案。6.3工期延误：如分包人原因导致工期延误，分包人应承担相应的违约责任。第八条：质量与检验8.1质量标准：分包人应按照国家和行业标准以及施工图纸、技术规范的要求进行施工，保证分包工程的质量。8.2检验程序：分包工程在施工过程中和竣工后，分包人应按照合同约定的检验程序进行自检、互检和验收。8.3质量问题处理：如分包工程出现质量问题，分包人应按照合同约定的程序及时进行整改和修复，并承担相应的责任。第九条：安全与环保9.1安全标准：分包人应遵守国家和行业的安全生产法律法规，严格按照施工安全规范进行施工。9.2环保要求：分包人应遵守国家和行业的环境保护法律法规，保证施工过程中的环保要求得到满足。9.3安全事故处理：如分包工程施工过程中发生安全事故，分包人应立即采取有效措施进行处理，并报告承包人。第十条：变更与解除10.1合同变更：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条：违约责任11.1承包人的违约：如承包人未按照合同约定支付分包价款，或未履行合同约定的其他义务，承包人应承担违约责任。11.2分包人的违约：如分包人未按照合同约定完成分包工程，或未履行合同约定的其他义务，分包人应承担违约责任。11.3违约金的计算与支付：违约金的计算和支付按照合同约定的违约金计算方法和比例执行。第十二条：争议解决12.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁地点与机构：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点和机构按照合同约定的仲裁条款执行。12.3仲裁结果的执行：仲裁结果为终局裁决，对双方均具有法律约束力，双方应按照仲裁结果执行。第十三条：合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：合同终止的条件按照合同约定的终止条款执行。第十四条：附件14.1分包工程详细清单：附件中应包含分包工程的所有详细信息，包括工程名称、工程量、工程内容等。14.2工程设计图纸与技术要求：附件中应包含施工图纸、设计说明等技术文件。14.3施工组织设计方案：附件中应包含分包工程的施工组织设计方案，包括施工工艺、施工计划等。14.4材料与设备清单：附件中应包含分包工程所需的所有材料和设备的详细信息，包括品牌、规格、数量等。14.5验收标准与方法：附件中应包含分包工程的验收标准和方法，包括质量检验、安全检查等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单详细列出分包工程的名称、工程量、工程内容等信息，包括分包工程的各个分部分项工程。附件二：工程设计图纸与技术要求提供施工图纸、设计说明书等技术文件，详细说明工程的设计要求、施工标准和技术参数。附件三：施工组织设计方案包含分包工程的施工组织设计方案，包括施工工艺、施工计划、施工安全措施等。附件四：材料与设备清单详细列出分包工程所需的所有材料和设备的品牌、规格、数量等信息，包括材料的质量标准和设备的性能要求。附件五：验收标准与方法提供分包工程的验收标准和方法，包括质量检验、安全检查等具体要求和流程。说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未按照合同约定完成分包工程。2.分包人未按照合同约定保证工程质量。3.分包人未按照合同约定保证施工安全。4.分包人未按照合同约定支付工程款。5.承包人未按照合同约定支付分包价款。6.承包人未按照合同约定提供技术支持与配合。7.承包人未按照合同约定提供施工场地与条件。违约责任认定标准：1.分包人未按照合同约定完成分包工程的，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金等。2.分包人未按照合同约定保证工程质量的，应承担修复费用和由此产生的其他损失。3.分包人未按照合同约定保证施工安全的，应承担安全事故的处理费用和赔偿责任。4.分包人未按照合同约定支付工程款的，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金等。5.承包人未按照合同约定支付分包价款的，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金等。6.承包人未按照合同约定提供技术支持与配合的，应承担由此产生的额外费用和损失。7.承包人未按照合同约定提供施工场地与条件的，应承担由此产生的额外费用和损失。示例说明：如果分包人未按照合同约定完成分包工程，导致工程延期交付，分包人应按照合同约定支付违约金，同时应承担因工程延期产生的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指承包人将施工合同中约定的部分工程分包给分包人实施的工程。2.承包人：指与分包人签订分包合同，并按照约定向分包人支付分包价款的法人或其他组织。3.分包人：指与承包人签订分包合同，并按照约定完成分包工程的法人或其他组织。4.工程质量：指分包工程符合国家和行业标准的质量要求，包括材料、施工、设备等各方面的质量。5.工程进度：指分包人按照约定完成分包工程的时间安排和进度要求。6.施工场地：指分包工程所在地，包括施工现场、施工临时设施、施工道路等。7.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。8.工期延误：指分包人原因导致工期超过合同约定的时间要求。9.质量问题：指分包工程出现的质量不符合合同约定的问题。10.安全问题：指分包工程施工过程中发生的安全事故或安全隐患。1.分包工程：指承包人将施工合同中约定的部分工程分包给分包人实施的工程，具体范围和内容详见附件一。2.承包人：指与分包人签订分包合同的法人或其他组织，具体名称和信息详见合同甲方。3.分包人：指与承包人签订分包合同的法人或其他