保险公司装修工程承包合同

保险公司装修工程承包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同性质和宗旨1.4合同生效和解除条件1.5合同争议解决方式第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容和范围2.5工程目标和质量要求第三章承包人义务3.1承包人资质和能力要求3.2承包人主要负责人员3.3承包人施工组织和管理3.4承包人施工材料和设备3.5承包人工程进度和质量保证第四章发包人义务4.1发包人提供的施工条件4.2发包人付款义务4.3发包人协助承包人施工4.4发包人工程变更处理4.5发包人安全文明施工要求第五章合同价格5.1合同总价5.2价格调整因素5.3工程量计量和支付5.4预付款和进度付款5.5竣工结算第六章工程进度和工期6.1工程开工和竣工时间6.2工程进度计划和报告6.3工期延误和提前完成处理6.4工期违约责任第七章质量与检验7.1工程质量标准7.2质量检验和验收7.3质量争议处理7.4工程质量保修第八章安全生产与管理8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护和文明施工8.4安全生产责任追究第九章合同变更和解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除后果处理第十章违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任10.3违约赔偿方式第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁管辖地第十二章合同的转让和继承12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3合同继承第十三章附则13.1合同的生效、变更和解除13.2合同的保管和复印13.3合同用语解释13.4合同的补充和附件第十四章合同主体资料14.1承包人主体资料14.2发包人主体资料14.3合同签订日期和地点14.4合同双方签字盖章合同编号：_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1承包人名称：_________1.1.2承包人地址：_________1.1.3承包人法人代表：_________1.2合同签订依据1.2.1双方协商一致1.2.2符合相关法律法规1.3合同性质和宗旨1.3.1合同性质：_________1.3.2合同宗旨：_________1.4合同生效和解除条件1.4.1合同生效条件：_________1.4.2合同解除条件：_________1.5合同争议解决方式1.5.1双方协商解决1.5.2提交仲裁机构仲裁1.5.3向人民法院提起诉讼第二章工程概述2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容和范围2.4.1工程内容：_________2.4.2工程范围：_________2.5工程目标和质量要求2.5.1工程目标：_________2.5.2质量要求：_________第三章承包人义务3.1承包人资质和能力要求3.1.1承包人资质：_________3.1.2承包人能力要求：_________3.2承包人主要负责人员3.2.1承包人项目经理：_________3.2.2承包人技术负责人：_________3.3承包人施工组织和管理3.3.1施工组织：_________3.3.2施工管理：_________3.4承包人施工材料和设备3.4.1施工材料：_________3.4.2施工设备：_________3.5承包人工程进度和质量保证3.5.1工程进度保证：_________3.5.2质量保证：_________第四章发包人义务4.1发包人提供的施工条件4.1.1施工场地：_________4.1.2施工设施：_________4.2发包人付款义务4.2.1付款方式：_________4.2.2付款时间：_________4.3发包人协助承包人施工4.3.1提供施工所需资料：_________4.3.2协助办理相关手续：_________4.4发包人工程变更处理4.4.1工程变更程序：_________4.4.2工程变更后果处理：_________4.5发包人安全文明施工要求4.5.1安全施工要求：_________4.5.2文明施工要求：_________第五章合同价格5.1合同总价5.1.1合同总价：_________5.1.2价格构成：_________5.2价格调整因素5.2.1价格调整因素：_________5.2.2价格调整程序：_________5.3工程量计量和支付5.3.1工程量计量：_________5.3.2工程款支付：_________5.4预付款和进度付款5.4.1预付款：_________5.4.2进度付款：_________5.5竣工结算5.5.1竣工结算程序：_________5.5.2竣工结算金额：_________第六章工程进度和工期6.1工程开工和竣工时间6.1.1工程开工时间：_________6.1.2工程竣工时间：_________6.2工程进度计划和报告6.2.1工程进度计划：_________6.2.2工程进度报告：_________6.3工期延误和提前完成处理6.3.1工期延误处理：_________6.3.2提前完成处理：_________6第八章安全生产与管理8.1安全生产要求8.1.1承包人应遵守的国家安全生产法律法规：_________8.1.2承包人应采取的安全生产措施：_________8.2安全事故处理8.2.1安全事故报告程序：_________8.2.2安全事故处理方式：_________8.3环境保护和文明施工8.3.1环境保护要求：_________8.3.2文明施工要求：_________8.4安全生产责任追究8.4.1安全生产责任追究原则：_________8.4.2安全生产责任追究方式：_________第九章合同变更和解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更的条件：_________9.1.2合同变更的程序：_________9.2合同解除条件9.2.1合同解除的条件：_________9.2.2合同解除的程序：_________9.3合同解除后果处理9.3.1合同解除后的工程处理：_________9.3.2合同解除后的赔偿处理：_________第十章违约责任10.1承包人违约责任10.1.1承包人违约行为：_________10.1.2承包人违约责任承担方式：_________10.2发包人违约责任10.2.1发包人违约行为：_________10.2.2发包人违约责任承担方式：_________10.3违约赔偿方式10.3.1违约赔偿标准：_________10.3.2违约赔偿计算方式：_________第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决的优先顺序：_________11.1.2双方选择的争议解决方式：_________11.2争议解决机构11.2.1选择争议解决机构的条件：_________11.2.2争议解决机构的地点：_________11.3诉讼或仲裁管辖地11.3.1诉讼管辖地：_________11.3.2仲裁管辖地：_________第十二章合同的转让和继承12.1合同转让条件12.1.1合同转让的条件：_________12.1.2合同转让的程序：_________12.2合同继承12.2.1合同继承的条件：_________12.2.2合同继承的程序：_________第十三章附则13.1合同的生效、变更和解除13.2合同的保管和复印13.3合同用语解释13.4合同的补充和附件第十四章合同主体资料14.1承包人主体资料14.2发包人主体资料14.3合同签订日期和地点14.4合同双方签字盖章（合同双方在此签字盖章）承包人（盖章）：_________发包人（盖章）：_________签订日期：_________签订地点：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方提供的施工条件甲方应确保施工场地、设施及施工所需资料的及时提供，以满足乙方的施工需求。如因甲方原因导致施工场地、设施或资料未及时提供，从而影响施工进度，甲方应承担相应责任。1.2甲方付款义务甲方应按照合同约定的付款方式和时间进行付款。如甲方未按时付款，应按延迟付款处理，向乙方支付延迟付款的违约金。违约金计算方式为：延迟付款金额×日违约金率。日违约金率按中国人民银行同期贷款基准利率计算。1.3甲方协助乙方施工甲方应协助乙方办理相关手续，提供施工所需资料，并确保乙方的施工顺利进行。如因甲方协助不力导致乙方施工受阻，甲方应承担相应责任。1.4甲方工程变更处理甲方提出工程变更时，应与乙方协商一致。如因甲方工程变更导致工程进度、质量和成本的变动，双方应根据实际情况重新约定相应的合同条款。1.5甲方安全文明施工要求甲方应确保施工场地的安全文明施工。如因甲方原因导致安全事故或违反文明施工要求，甲方应承担相应责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方资质和能力要求乙方应具备相应的资质和能力，以满足合同约定的施工要求。如乙方无法满足资质和能力要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。违约金计算方式为：合同总价×违约金比例。违约金比例按合同约定的比例计算。2.2乙方主要负责人员乙方应指定具备相应能力的项目经理和技术负责人，负责合同履行的组织和管理工作。如乙方未指定或指定人员不符合要求，甲方有权要求乙方更换，并承担因此产生的费用。2.3乙方施工组织和管理乙方应按照合同约定的施工组织和管理工作，确保工程进度和质量的满足。如乙方施工组织和管理不善，导致工程进度、质量问题，乙方应承担相应责任。2.4乙方施工材料和设备乙方应按照合同约定的施工材料和设备要求，保证材料和设备的质量。如乙方提供的材料和设备不符合要求，乙方应承担相应责任。2.5乙方工程进度和质量保证乙方应确保工程进度和质量的满足。如乙方原因导致工程进度延误或质量问题，乙方应承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应协助甲方和乙方履行合同，确保合同顺利实施。如因第三方中介原因导致合同履行受阻，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定。如双方未能就服务费用达成一致，甲方和乙方均有权解除合同。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同双方的商业秘密和敏感信息保密。如第三方中介泄露合同双方的信息，第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介的争议解决如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应协助双方协商解决。如协商不成，双方均有权向法院提起诉讼或申请仲裁。3.5第三方中介的权益保障第三方中介应确保其权益在合同履行过程中得到保障。如因甲方和乙方原因导致第三方中介权益受损，甲方和乙方应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定提供施工场地、设施或资料未按约定时间付款未协助乙方施工或提供必要手续提出工程变更导致进度、质量和成本变动未保证施工场地的安全文明施工2.乙方违约行为：未满足资质和能力要求未指定或指定人员不符合要求施工组织和管理不善提供的材料和设备不符合要求工程进度延误或质量问题3.第三方中介违约行为：未协助甲方和乙方履行合同泄露合同双方的商业秘密和敏感信息未保障其权益在合同履行过程中三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期延误：合同约定的工程竣工时间超过实际竣工时间。5.质量保修：承包人对工程质量在一定期限内承担修复或赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、人力不足等。解决办法：调整施工计划、提前采购材料、增加施工人员。2.质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：及时修复、更换不合格材料、调整设计方案。3.付款争议：原因：工程量不符、工程进度不达标、付款时间延迟等。解决办法：双方核实工程量、调整付款进度、按时付款。4.合同变更：原因：工程需求变更、设计调整、政策变化等。解决办法：签订补