体育馆土方外运合同

体育馆土方外运合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章土方外运工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3土方外运量2.4土方外运期限第三章土方外运要求3.1土方质量要求3.2土方外运方式3.3土方运输路线3.4土方堆放地点第四章合同价格与支付4.1土方外运单价4.2合同总价4.3支付方式4.4支付期限第五章合同的履行5.1承包人的义务5.2发包人的义务5.3合同变更5.4违约责任第六章安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3事故处理第七章质量控制与验收7.1质量控制措施7.2验收标准与程序7.3验收结果异议处理第八章合同争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3诉讼地点与法院第九章合同的解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十章违约责任10.1承包人的违约责任10.2发包人的违约责任10.3违约赔偿金额的计算第十一章合同的变更与转让11.1合同变更条件11.2合同转让条件第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露保密信息的处理第十三章合同的份数与保管13.1合同份数13.2合同保管责任第十四章其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3合同附件合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同由_________（发包人）与_________（承包人）签订。1.2发包人是指具有_________资质的体育馆项目法人。1.3承包人是指具有_________资质的土方外运企业。第二条款合同标的2.1本合同标的为体育馆项目土方外运工程。2.2土方外运范围包括但不限于_________。第三条款合同签订地点和时间3.1本合同于_________年_________月_________日在_________（地点）签订。3.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第四条款合同生效条件4.1.1双方完成合同的签字（或盖章）手续；4.1.2承包人取得相关政府部门核发的施工许可；4.1.3发包人向承包人支付合同约定的预付款。第二章土方外运工程概况第一条款工程地点5.1土方外运工程位于_________。第二条款工程规模5.2工程规模为_________。第三条款土方外运量5.3土方外运总量为_________立方米。第四条款土方外运期限5.4土方外运期限为_________。第三章土方外运要求第一条款土方质量要求6.1土方质量应符合_________标准。第二条款土方外运方式6.2土方外运方式为_________。第三条款土方运输路线6.3土方运输路线为_________。第四条款土方堆放地点6.4土方堆放地点为_________。第四章合同价格与支付第一条款土方外运单价7.1土方外运单价为每立方米_________元。第二条款合同总价7.2合同总价为_________元。第三条款支付方式7.3支付方式为_________。第四条款支付期限7.4发包人应在承包人完成土方外运工程后_________内支付合同尾款。第五章合同的履行第一条款承包人的义务8.1承包人应按合同约定完成土方外运工程。第二条款发包人的义务8.2发包人应提供_________条件，确保承包人顺利施工。第三条款合同变更8.3合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。第四条款违约责任8.4违约方应承担_________责任。第六章安全生产与环保第一条款安全生产要求9.1承包人应遵守国家安全生产法规，确保施工安全。第二条款环保要求9.2承包人应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第三条款事故处理9.3发生安全事故或环保事件时，承包人应立即报告发包人，并按_________处理。第七章质量控制与验收第一条款质量控制措施10.1承包人应建立健全质量控制体系，确保土方外运质量。第二条款验收标准与程序10.2验收标准为_________。第三条款验收结果异议处理10.3对验收结果有异议的，双方可协商解决，或按_________处理。第八章合同争议解决第一条款争议解决方式11.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。11.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款仲裁地点与机构11.3仲裁地点为_________，仲裁机构为_________。第三条款诉讼地点与法院11.4诉讼地点为_________，法院为_________。第九章合同的解除与终止第一条款合同解除条件12.1在合同履行过程中，任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。第二条款合同终止条件12.3合同终止条件为_________。第三条款解除或终止合同后的处理12.4解除或终止合同后，承包人应立即停止施工，并按照_________处理。第十章违约责任第一条款承包人的违约责任13.1承包人未按合同约定完成土方外运工程的，应支付违约金_________元。13.2承包人未按合同约定质量标准的，应承担_________责任。第二条款发包人的违约责任13.3发包人未按合同约定支付款项的，应支付违约金_________元。13.4发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担_________责任。第十一章合同的变更与转让第一条款合同变更条件14.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。14.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第二条款合同转让条件14.3合同转让应取得对方同意，并签订书面转让协议。14.4合同转让不得改变合同的主要内容和条件。第十二章保密条款第一条款保密内容15.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密。第二条款保密期限15.2保密期限为_________年。第三条款泄露保密信息的处理15.3泄露保密信息的，泄露方应承担_________责任。第十三章合同的份数与保管16.1合同正本一式两份，双方各执一份。16.2合同副本及附件按照_________份数保管。第十四章其他约定第一条款不可抗力17.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。17.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应按_________处理。第二条款法律法规变化17.3合同履行过程中，如国家法律法规发生变化，双方应按_________处理。第三条款合同附件17.4合同附件包括_________，均为合同组成部分。发包人（盖章）：_________年_________月_________日承包人（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更条款1.1：甲方有权根据工程实际需要，对土方外运工程进行变更。变更内容应提前书面通知乙方，并经乙方同意。如乙方不同意变更，甲方应支付乙方因此产生的费用及损失。说明：此条款旨在明确甲方在工程过程中的变更权，同时保障乙方的合法权益。2.甲方延期支付条款1.2：如甲方因特殊原因无法按合同约定时间支付款项，甲方应提前书面通知乙方，并按延期支付天数向乙方支付违约金。说明：此条款旨在保障乙方的合法权益，防止甲方无理由延期支付。3.甲方提供的施工条件条款1.3：甲方应保证施工场地及施工条件的合法性，确保乙方顺利施工。如因甲方提供的施工条件不满足导致乙方施工受阻，甲方应承担相应责任。说明：此条款旨在明确甲方在提供施工条件方面的责任，确保乙方施工的顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量条款2.1：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保土方外运质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，并支付因此产生的费用。说明：此条款旨在保障甲方对施工质量的要求，确保乙方按照合同约定的标准进行施工。2.乙方施工期限条款2.2：乙方应按照合同约定的期限完成土方外运工程。如乙方因故无法按时完成，乙方应提前书面通知甲方，并按延期天数向甲方支付违约金。说明：此条款旨在明确乙方在施工期限方面的责任，防止乙方无理由延期施工。3.乙方保密义务条款2.3：乙方应对在合同履行过程中获悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，未经甲方许可不得向第三方泄露。如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应责任。说明：此条款旨在保护甲方的商业秘密和技术秘密，防止乙方泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款3.1：第三方中介应负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，协助双方解决合同争议。如第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。说明：此条款旨在明确第三方中介在合同履行过程中的职责，保障甲乙双方的合法权益。2.第三方中介费用条款3.2：第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付中介费用，甲方应支付违约金，并承担因此产生的损失。说明：此条款旨在明确甲方在中介费用方面的支付责任，防止甲方无理由拒付中介费用。3.第三方中介的变更条款3.3：如甲方或乙方因特殊原因需要更换第三方中介，甲方或乙方应提前书面通知对方，并经双方同意。如对方不同意更换，甲方或乙方应承担因此产生的损失。说明：此条款旨在明确甲方或乙方在更换第三方中介方面的权利和责任，保障甲乙双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.土方外运工程设计图纸2.土方外运工程预算书3.承包人资质证明文件4.发包人资质证明文件5.施工许可证6.安全生产许可证书7.环保审批文件8.合同变更协议9.合同转让协议10.保密协议11.施工进度计划表12.施工质量检验报告13.工程验收报告14.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成土方外运工程，认定为违约行为。2.承包人施工质量不符合约定，认定为违约行为。3.承包人未按合同约定期限完成土方外运工程，认定为违约行为。4.发包人未按合同约定支付款项，认定为违约行为。5.发包人未按合同约定提供施工条件，认定为违约行为。6.第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，认定为违约行为。7.甲方、乙方、第三方中介违反合同其他约定，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.合同解除：合同双方或一方依法解除合同关系的行为。4.合同终止：合同双方或一方依法终止合同关系的行为。5.保密信息：合同履行过程中双方获悉的对方商业秘密和技术秘密。6.违约行为：合同当事人违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定应对计划，必要时协商延长合同工期。2.施工质量问题：及时停工整改，重新检验