水利工程建设项目执行协议范本版

水利工程建设项目最新执行协议范本版A版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程内容3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程质量标准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工程进度5.1施工期限5.2工程进度计划5.3延期工程6.工程质量6.1质量要求6.2质量检验6.3质量争议的处理7.安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故的处理8.材料设备供应8.1材料设备要求8.2材料设备供应计划8.3材料设备验收9.技术支持和配合9.1技术文件9.2技术交底9.3技术变更10.违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的解除和终止12.1解除合同的条件12.2终止合同的条件13.合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的解除14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的份数和保管14.5合同的补充和附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：水利枢纽工程1.2工程地点：位于省市县，具体位置详见附件一。1.3工程规模：工程包括立方米土石方开挖，立方米土石方填筑，米混凝土浇筑，以及其他相关配套设施建设。1.4工程投资：总投资为人民币亿元，其中发包人投资亿元，承包人投资亿元。第二条合同主体2.1发包人：水利枢纽工程建设指挥部2.2承包人：水利水电建设集团有限公司第三条工程内容3.1工程范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、调试工程以及其他与工程有关的辅助工作。3.2工程量清单：详见附件二。3.3工程质量标准：按照《水利水电工程质量检验标准》执行，工程质量等级为优良。第四条合同价格4.1合同总价：人民币亿元，大写：玖拾玖亿零陆佰捌拾万元整。4.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。4.3支付方式：按照工程进度，分阶段支付。具体支付方式详见附件三。第五条工程进度5.1施工期限：自合同签订之日起至工程竣工交付使用日止，共计个月。5.2工程进度计划：详见附件四。5.3延期工程：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商解决。第六条工程质量6.1质量要求：工程质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。6.2质量检验：工程质量检验应按照《水利水电工程质量检验标准》进行，检验费用由承包人承担。6.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第八条材料设备供应8.1材料设备要求：材料设备应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。8.2材料设备供应计划：承包人应按照工程进度计划，提前向发包人提交材料设备供应计划，发包人应按时供应。8.3材料设备验收：材料设备到达施工现场后，承包人应按照合同约定的验收标准进行验收，发包人应提供相关验收资料。第九条技术支持和配合9.1技术文件：发包人应向承包人提供完整的技术文件，包括设计图纸、施工方案、技术要求等。9.2技术交底：在工程开工前，发包人应组织技术交底会，向承包人详细介绍工程的技术要求、质量标准等。9.3技术变更：如因设计变更或其他原因导致技术要求发生变化的，双方应协商解决。第十条违约责任10.1发包人的违约责任：如发包人未按合同约定履行义务，导致工程进度延误、质量问题等，应承担相应的违约责任。10.2承包人的违约责任：如承包人未按合同约定履行义务，导致工程质量问题、安全事故等，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同争议。11.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的调解机构申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，双方可约定仲裁机构进行仲裁。11.4法律途径：如仲裁不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。第十二条合同的解除和终止12.1解除合同的条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2终止合同的条件：如工程竣工并交付使用，合同即终止。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改：合同履行过程中，如需修改，双方应签订书面修改协议。13.3合同的解除：如合同解除，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护。14.3不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决。14.4合同的份数和保管：合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.5合同的补充和附件：合同附件包括工程量清单、材料设备供应计划等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概述详细描述工程名称、地点、规模和投资金额。附件二：工程量清单列出工程所需的所有材料、设备和工程量，包括数量和单价。附件三：支付方式详细说明支付进度、支付方式和支付时间等。附件四：工程进度计划列出工程各阶段的施工计划和进度。附件五：材料设备供应计划详细描述材料设备的供应计划，包括供应时间、数量和质量要求。附件六：技术文件提供完整的技术文件，包括设计图纸、施工方案和技术要求。附件七：质量检验标准详细描述工程质量检验的标准和流程。附件八：安全生产要求列出工程安全生产的要求和注意事项。附件九：争议解决方式详细说明争议解决的流程和方式。附件十：合同的补充和附件包括合同的修改、解除和终止等补充性内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包人未按合同约定支付价款。2.承包人未按合同约定完成工程。3.发包人未按合同约定供应材料设备。4.承包人未按合同约定质量标准完成工程。5.发包人未按合同约定履行技术支持和配合义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.按照合同约定的价格调整机制进行认定。3.按照合同约定的支付方式进行认定。示例说明：如果发包人未按合同约定支付价款，那么承包人可以按照合同约定的价格调整机制进行认定，要求发包人支付违约金或者其他赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约：指合同一