2024年建设工程施工合同协议书范本全面

2024年建设工程施工合同协议书范本全面合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：详见附件一（工程量清单）5.工程承包方式：_______二、合同范围1.乙方负责本工程的施工、验收、移交及缺陷责任期的维修工作。2.乙方负责提供本工程所需的全部材料、设备、施工机具及人员。3.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。三、合同工期1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。四、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方应根据实际完成工程量，按合同约定的计价方式向甲方申请支付工程进度款。五、质量标准1.本工程质量标准按照_______标准执行。2.乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量和安全。六、甲方权利与义务1.甲方负责提供施工图纸、技术规范及相关资料。2.甲方负责办理本工程所需的各项政府审批手续。3.甲方应按时支付乙方工程进度款及合同约定的其他款项。4.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。5.甲方应协助乙方处理施工过程中出现的问题。七、乙方权利与义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。2.乙方负责采购、运输、保管、使用本工程所需的材料、设备、施工机具。3.乙方应确保施工安全，严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工。4.乙方应按时向甲方提交工程进度报表、工程量申报等资料。5.乙方应妥善保管甲方提供的图纸、技术规范等资料，并在工程完工后及时归还。八、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。2.由于乙方原因造成工期延误，乙方应按合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。3.由于乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用及相应的违约责任。九、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。2.如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同自双方代表签字、盖章后生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同双方应确保合同内容合法、合规，不得违反国家相关法律法规。2.确保合同中的工程概况、合同范围、合同工期、合同价款等关键条款明确具体。3.注意明确双方的权利和义务，避免权利义务不清导致纠纷。4.违约责任要明确，包括违约情形、违约金标准及计算方式。解决办法：1.审查合同内容，确保合法性。2.详细列举工程量清单，明确合同范围。3.设置合理的工期，并约定工期延误的处理办法。4.明确价款支付方式及进度，确保资金流动。法律名词解释：1.发包人：指将建筑工程项目委托给承包人进行施工的单位或个人。2.承包人：指接受发包人委托，负责完成建筑工程项目的单位或个人。3.工程量清单：详细列明工程项目中各项工程量的文件，是计算工程价款的重要依据。4.违约责任：指合同当事人因违反合同义务所应承担的法律责任。5.争议解决：指在合同履行过程中出现争议时，双方采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。特殊场合与补充条款：1.恶劣天气影响：如果工程地点经常有极端天气，比如台风、洪水等，咱们得考虑这些不可抗力因素。补充条款：若因不可抗力因素，如自然灾害等，导致工期延误，乙方不承担违约责任，工期应相应顺延。2.环保要求特别高的工程：有些工程可能位于自然保护区或者对环保有特殊要求的地方。补充条款：乙方在施工过程中，应严格遵守相关环保法规，采取有效措施保护环境，否则应承担由此引起的一切责任。场景一：1.工程附件：1.环保附件：1.特殊场合：夜间施工：如果工程需要在夜间进行，得考虑噪音和照明问题。补充条款：乙方进行夜间施工时，应采取有效措施降低噪音，并确保施工照明不影响周边居民生活。1.施工图纸2.工程量清单3.技术规范4.环保措施方案5.夜间施工许可证明历史文化遗产保护：工程附近有重要的历史文化遗产。补充条款：乙方在施工过程中，应特别注意对周边历史文化遗产的保护，避免施工活动对其造成损害。1.历史文化遗产保护方案2.施工安全评估报告附件一